保证金担保合同(通用十七篇)_保证金担保合同
发布时间：2022-01-20保证金担保合同(通用十七篇)。
⬭ 保证金担保合同 ⬭
甲方：_________
乙方：_________
本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条概况
鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围
为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的_________%，金额：_________大写人民币_________元（￥_________）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式
为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间
自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条资金证明
乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他
本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人或授权代理人（签字）：_________
法定代表人或授权代理人（签字）：_________
_________年_________月_________日
⬭ 保证金担保合同 ⬭
甲方：xx市xxx房地产开发有限公司
住所地：
乙方：xxxxx房地产开发有限公司
住所地：xx市xxx路
甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付xxxx万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为xxxx年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照xxxx的利率支付给甲方利息；
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：xx市xxx房地产开发有限公司
乙方：xxxxx房地产开发有限公司
20xx年xx月xx日
⬭ 保证金担保合同 ⬭
【案例】：
甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是定金，现在是出租方毁约其有权进行索赔。
【分析】：
实际上乙方的这种想法仅对了一半。
理由是，甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一方违约的，违约方仍应当承担违约责任”。
乙方虽有权进行索赔，但是否有权主张押金的双倍返还呢?
实际上根据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释，押金如果没有约定定金性质的，那么权利人无权主张定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半。
乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成本，就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。
但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院采纳的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判断成份较重。
⬭ 保证金担保合同 ⬭
保证金3%合同篇1<\/h2>
甲方：xx市xxx房地产开发有限公司
住所地：
乙方：xxxxx房地产开发有限公司
住所地：xx市xxx路
甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付xxxx万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为xxxx年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照xxxx的利率支付给甲方利息；
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：xx市xxx房地产开发有限公司
乙方：xxxxx房地产开发有限公司
20xx年xx月xx日
保证金3%合同篇2<\/h2>
甲方：
乙方：
为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：
一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元（大写：万元）。
二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。
三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：
1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。
2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。
四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。
五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。
如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。
六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字（盖章）后生效。
甲方单位公章：
甲方参加人员：
乙方：
联系电话：
保证金3%合同篇3<\/h2>
甲方：
法定代表人：
注册地址：
联系方式：
乙方：上海安良资产管理有限公司
法定代表人：徐丹
注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室（上海裕安经济小区） 联系方式：
甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：
1. 甲方交付的保证金为:人民币 万元（大写） 万元（小写），以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。
户 名： 上海安良资产管理有限公司
账 号： 1001357819000009666
开户行： 工商银行上海市环球金融中心支行
甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。
2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。
3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。
（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。
（2）因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。
4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。
5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。
7. 本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。
甲方：
负责人（或授权代理人）：
年 月 日
乙方： 法定代表人（或授权代理人）： 年月日
保证金3%合同篇4<\/h2>
抵押权人：_______________(贷款人)
抵押人：_________________(借款人)
担保人：_________________(担保人)
第一条总则
抵押权人与抵押人于____年___月___日会同担保人签订本房产按揭贷款合同(下称“合同”)，抵押人同意以其与担保人签订之房产买卖合同项下之全部权益抵押予抵押权人，赋予抵押权人以第一优先抵押权，并愿意履行合同全部条款；抵押权人向抵押人提供一定期抵押贷款，作为抵押人购置抵押物业之部分楼款。担保人同意承担该笔贷款之担保责任。
经三方协商，特订立本合同，应予遵照执行。
第二条贷款内容
一、贷款金额____币____元整。抵押人在此不可撤销地授权抵押权人，将此笔贷款全部以抵押人购楼款名义，存人售房单位账户。
二、贷款期限从____年___月____日至____年____月____日共___月。
三、贷款利率：月息___‰。如遇国家利率调整，贷款利率相应调整。
第三条还本付息
一、本合同项下之贷款本金及其相应利息以分期付款等额偿还的方式还本付息。期数_______每期应缴付本____息____(不包括利率调整带来之应缴金额变动)，首期还款日_______。
二、抵押人必须在抵押权人处开立存款账户。抵押人并不可撤销地授权抵押权人，对与本抵押贷款有关之本息和一切费用，可照付该账户，若因此而引致该账户发生透支，概由抵押人承担偿还之责。
三、如果抵押人未能按规定及时缴付本息时，抵押人必须立即补付期款及逾期利息。抵押权人并有权在原利率基础上，向抵押人加收20%以上的罚息。抵押人所欠利息，按日累积计收。
第四条提前还款
一、抵押人自愿提早缴付本合同规定之部分或全部款项时，需提前1个月以书面形式通知抵押权人并经认可，且应给予抵押权人相等于该部分或全部款项1个月利息之补偿金。
二、在下列所述之任何情况下，抵押权人有权要求抵押人立即提前清还部分或全部实际贷款额，及/或立即追讨担保人。
1。抵押人及/或担保人违反本合同之任何条款。
2。抵押人及/或担保人有不正当或违法经营。
3。抵押人及/或担保人发生任何之重大变化而影响其履行本合同条款能力。
4。抵押人舍弃抵押房产。
第五条手续费及其他费用
一、抵押贷款手续费：抵押人应按贷款金额的3‰。缴付手续费，在贷款日一次性付清。抵押权人在任何情况下都不予退还该笔手续费。
二、抵押贷款文件及保管费：抵押人在贷款日一次性付￥100元整。
三、公证费用及抵押登记费用：
有关本合同所涉及之公证及抵押等费用，全部由抵押人支付。
四、由于抵押人及/或担保人的原因引致抵押权人采取正当行为而引起的费用，概由抵押人及/或担保人负责偿还，且该项费用自发生之日起至收到之日止，同样按日累积计收利息。
第六条房产抵押
一、本合同项下的房产抵押是指抵押人与担保人签订之“房产买卖合同”内抵押人全部权益抵押，包括：
1.房产物业建筑期内（售房单位发出入伙通知书日期之前）抵押人之权益抵押。
2.售房单位发出入伙通知书后抵押人之房产物业抵押（见附表）。
二、抵押房产物业登记：
1.物业建筑期之购房权益抵押应向深圳市房地产权登记处办理抵押备案。抵押人之“房产买卖合同”及由售房单位出具之“已缴清楼价款证明书”等交由抵押权人收执和保管。
2.物业建成人伙即办理房产物业抵押登记，抵押物业之《房产权证书》由担保方负责办妥并交由抵押权人收执和保管。
三、抵押房产物业的保险
1.抵押人须在规定时间内，到抵押权人指定的保险公司并按抵押权人指定的险种投保。保险标的为本合同项下之抵押房产。投保金额不少于重新购置抵押房产金额之全险。在贷款本息还清之前，抵押人不得以任何理由中断保险，否则由此引起的一切费用及损失，概由抵押人承担。
2.保险单上必须注明抵押权人为保险第一受益人，且不得附有任何有损于抵押权人权益和权力的限制条件，或任何不负责赔偿之金额（除非经抵押权人书面同意），保单正本由抵押权人执管。
3.若上述保险赔偿金额数，不足以赔付抵押人所欠抵押权人的欠款时，抵押权人有权向抵押人及/或担保人追偿，直到全部收回。
4.倘该房产在本合同有效期内受到损坏，而保险公司认为修理损坏部分符合经济原则者，则保单项下赔偿金将用于修理损坏部分。
四、抵押之解除：该抵押人依时清还抵押权人一切款项，并履行合同全部条款及其他所有义务后，抵押权人即须在抵押人要求及承担有关费用之情况下，解除在抵押合同中对有关抵押房产的抵押权益，并退回抵押物业之“房产权证书”及“房产买卖合同”，另具函深圳市房产地权登记处将该项抵押物之抵押登记予以注销。
五、抵押物之处分
1.抵押人逾期30天仍未清缴全部应付款项或抵押权人按本合同规定要求抵押人立即提前归还部分或全部欠款而不得时，抵押权人即可通过拍卖、转让、出租抵押物等形式行使其处分抵押物之权力。
2.抵押权人处分抵押物所得价款在依次扣除处分该抵押物而支出的一切费用、所欠之一切税款及抵押人根据此合同一切应付之费用及杂费后，扣还抵押人所欠贷款及应付利息。如有余款，抵押人将其退还抵押人或其他有权收取之士，如不足，抵押权人有权另行追索抵押人及/担保人。
3.抵押权人于运用其权力及权利时，而令抵押人受到不能控制之损失，抵押权人概不负责。
第七条抵押人声明及保证
抵押人在遵守本合同其他条款的同时，还作声明及保证如下：
一、向抵押权人提供一切资料均真实可靠，无任何伪造和隐瞒事实之处。
二、未经抵押权人同意，抵押人不得将上述抵押房产全部或部分以任何形式处置。如上述抵押房产之全部或部分发生毁损，不论何原因所致，亦不论何人之过失，均由抵押人负全部责任，并向抵押权人赔偿由此引起的一切损失。
三、抵押人将抵押房产出租必须事先征得抵押权人书面同意，且租约内必须订明：抵押人背约时，由抵押权人发函日起计1个月内，租客即须迁出。
四、如担保人代抵押人偿还全部欠款，抵押人同意抵押权人将抵押物业权益转给担保人，担保人有权以任何形式处分抵押物并对抵押人有追索权，抵押人对担保人则没有反索权。
五、按照抵押权人合理之请求采取一切措施及签订一切有关文件，以确保抵押权人之合法权益。
第八条担保人及担保责任
一、担保人是中华人民共和国的企业法人，是本合同项下抵押权益之房产买卖合同的卖方，也是本合同项下贷款抵押人的介绍人及担保人，承担无条件及不可撤销担保责任如下：
1.担保额度：以本合同项下贷款本息及与本合同引起有关之诉讼费用为限。
2.担保期限：以本合同生效日起至担保人交付房产，发出入伙通知书和办妥房产权证并交与抵押权人止。
二、担保人保证按抵押权益之房产买卖合同的要求，准时、按质完成抵押物业的建造工程，抵押权人对此不负任何责任。
第九条抵押权人在核实已收齐全部贷款文件后起3天内须将贷款金额全数贷出。
第十条其他
一、对本合同任何条款，各方均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。
二、在本合同履行期间，抵押权人对抵押人任何违约或延误行为施以的任何宽容、宽限或延缓履行本合同享有的权益和权力，均不能损害、影响或限制抵押权人依本合同和有关法律规定的债权人应享有的一切权益和权力。
三、本合同不论因何种原因而在法律上成为无效合同、或部分条款无效，抵押人和担保人仍应履行一切还款责任。若发生上述情况，抵押权人有权终止本合同，并立即向担保人和抵押人追偿欠款休息及其他有关款项。
四、抵押权人向抵押人和担保人讨还欠款时，只须提供抵押权人签发之欠款数目单（有明显错误者例外），即作为抵押人和担保人所欠之确数证据，抵押人和担保人不得异议。
五、未尽事宜，按照_________及有关法规执行。
第十一条本合同按中华人民共和国法律订立，并受其保障。
第十二条附则
一、本合同须由三方代表签字，并经_________公证。
二、本合同以抵押权人贷出款项之日期作为合同生效日。
三、本合同内所述之附表一、二，抵押贷款申请书，借款借据及抵押人与担保人所签订之房产买卖合同为本合约不可分割之一部分。
四、本合同用中文书写，一式_________份，均具有同等效力，抵押人抵押权人、担保人各执_________份，公证处、登记处各存档一份。
借款人贷款人
借款单位（公章）贷款单位（公章）
法定代表人（签字）负责人（签字）
经办人（签字）经办人（签字）
担保人
保证人（章）
法定代表人（签字）
经办人（签字）
鉴（公）证意见：
经办人：
鉴（公）证机关（章）
年月日
（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）
附件
一、抵押人资料
抵押人（业主）姓名：（中文）（英文）
性别：年龄：身份证号码：
工作单位：电话：
配偶姓名：年龄：身份证号码：
工作单位：电话：
家庭住址：电话：
二、抵押物详情
房产地址：
大厦名称：楼宇座别：楼数：
年期：面积（建筑）用途：购入价：房地产买卖合同公证编号：证房售字第号
保证金3%合同篇5<\/h2>
(一)签订劳动合同不得收取抵押金
劳动部《关于印发〈关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见〉的通知》(劳部发[1995]309号)
用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、保证金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，应按照劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)和劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发[1994]118号文件中的有关规定请示”的复函》(劳办发[1994]256号)的规定，由公安部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。
附一：劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)
企业不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押职工的居民身份证、暂住证和其他证明个人身份的证件。对擅自扣留、抵押职工居民身份证等证件和收取抵押金(品)的，公安部门、劳动监察机构应责令企业立即退还职工本人。
附二：劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发
[1994]118号文件中有关规定的请示”的复函》(劳办发[1994]256号)
当前，一些企业在与职工建立劳动关系时擅自向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或者“风险金”，这一做法违反国家关于劳动关系当事人平等、自愿和协商一致建立劳动关系的规定，侵害了职工的合法权益，必须予以制止。劳动部、公安部、全国总工会曾于今年三月联合发出了《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发〔1994]118号)，对制止企业收取抵押金(品)的问题做了明确规定。同样，国有企业和集体所有制企业也不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或“风险金”。对擅自收取抵押金(品)的，劳动行政部门应责令企业立即退还给职工本人。
(二)经济合同不同于劳动合同
用人单位与劳动者签订劳动合同，不得收取或约定各种形式的抵押金;经济合同、承包合同不得代替劳动合同。
劳动部办公厅、国家经贸委办公厅《对〈关于用人单位要求在职职工缴纳抵押性钱款或股金的做法应否制止的请示〉的复函》(劳办发[1995]150号)
至于一些用人单位与职工建立劳动关系后，根据本单位经营管理实际需要，按照职工本人自愿原则向职工收取“风险抵押金”及要求职工全员入股等企业生产经营管理行为，不属上述规定调整范围。但是，用人单位不能以解除劳动关系等为由强制职工缴纳风险抵押金及要求职工入股(实行内部经营承包的企业经营管理人员、实行公司制企业的董事会成员除外)。否则，由此引发的劳动争议，按照《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》规定处理。
(三)录用人员时不得收取的费用
用人单位在招收、录用职工时，不得以任何名义收取他们的集资、风险基金、抵押金、保证金、报名、培训、体检等任何费用。
保证金3%合同篇6<\/h2>
本着平等互利的经营原则，经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜，在互惠互利，平等协商的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条 立协议方
授权方（下称甲方）：
法人代表：*方网站：
地址：
电话：
被授权方（下称乙方）：
法人代表：
地址：
电话：
第二条授权及经营约定
1.[经营期限]：鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划自20xx年 10 月1 日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。
2.[保证金]: 本协议签订之时，乙方须向甲方一次性支付诚信保证金（人民币大写）____________________（人民币小写）__________，以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束，甲乙双方并未违约的情况下，甲方在十天内将该款无息退还给乙方。
3.[授权]：加盟授权从甲乙双方签订合同，并且乙方向甲方付清规定的款项（实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准）之日起生效。
第三条承诺
1、乙方获得上述特许经营权许可后，须按甲方要求经营管理，不得超越许可范围和许可期限，未经甲方书面同意，不得将该项权利转让（产品经营权限与服务）。乙方承诺在加盟期间，完全遵守本特许加盟条例，合法经营；
2、甲方承诺在现有技术上维护整个网上交易平台的正常运行，并努力提升和改进技术，使用户网上交易活动得以顺利进行。甲方承诺提供乙方稳定的服装货源，并且尽力拓展产品的种类与提高服务的质量。
第四条附则
1.此合同一经签字即具有法律效力，双方必须严格遵守，任何一方不得无故终止合同。如一方违约，对方均有权追究其法律责任，要求赔偿损失。
2.合同的延续性：合同期满后，乙方在无违反合同的基础上，享有优先续签权。
3.本合同的乙方地址，联系方式，如有变动，乙方应立即书面告知甲方，否则造成的损失甲方不承担任何责任。
4.以上条款如有未尽事宜，在合同期间双方应平等协商解决。
5.本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。
6.合同条款的解释权归属。
甲方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：
年 月 日
乙方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：
年月 日
保证金3%合同篇7<\/h2>
甲方（全称）： ***
乙方（全称）：
本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条保证金
鉴于甲方与乙方签署了 *** 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证金缴纳时间
乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。
第三条 保证金额
乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 *** 元（￥ ***元 ）作为履约保证金交付给甲方。
第四条 保证期间
自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。
保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形
成），返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元。
第五条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第六条 其他
本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
地址：*** 地址：
邮政编码：***邮政编码：
法定代表人法定代表人
或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）： 经办人： 经办人：
电话：**** 电话：
传真：*** 传真：
开户银行：*** 开户银行：
帐号：***帐号：
⬭ 保证金担保合同 ⬭
保证金3%合同篇1<\/h2>
工程名称：
甲方：
乙方（施工）：
甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的`损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订地点：签订日期：
保证金3%合同篇2<\/h2>
甲方(采购代理机构)：广州市政府采购中心
乙方(供应商)：
为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：
第一条 预存保证金金额，收取，退还
1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".
3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。
第二条 预存保证金的使用和管理
1. 除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。
2. 个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。
3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。
4. "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。
5. 甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。
第三条 争议解决方式
本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。
第四条 协议生效和期限
1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。xx年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。
2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。
3.在本协议履行#期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。
4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：
(盖章)
乙方：
(盖章)
法定代表人：
(签字或盖章)
法定代表人：
(签字或盖章)
地 址：
保证金3%合同篇3<\/h2>
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：
1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。（如招标文件规定在指定银行换取发票）。
3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。
（1）若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内，将投标保证金退还至未中标人基本账户；
（2）若甲方中标后，（学生打架调解协议书）与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
签字（盖章）
签字（盖章）
年月日年月日
保证金3%合同篇4<\/h2>
甲方：
法定代表人：
注册地址：
联系方式：
乙方：上海安良资产管理有限公司
法定代表人：徐丹
注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室（上海裕安经济小区） 联系方式：
甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：
1. 甲方交付的保证金为:人民币 万元（大写） 万元（小写），以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。
户 名： 上海安良资产管理有限公司
账 号： 1001357819000009666
开户行： 工商银行上海市环球金融中心支行
甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。
2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。
3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。
（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。
（2）因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。
4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。
5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。
7. 本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。
甲方：
负责人（或授权代理人）：
年 月 日
乙方： 法定代表人（或授权代理人）： 年月日
保证金3%合同篇5<\/h2>
?案例】：
甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是定金，现在是出租方毁约其有权进行索赔。
?分析】：
实际上乙方的这种想法仅对了一半。
理由是，甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一方违约的，违约方仍应当承担违约责任”。
乙方虽有权进行索赔，但是否有权主张押金的双倍返还呢?
实际上根据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释，押金如果没有约定定金性质的，那么权利人无权主张定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半。
乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成本，就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。
但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院采纳的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判断成份较重。
保证金3%合同篇6<\/h2>
出租方(甲方)：________________身份证号码__________________地址：________________联系方式：________________
承租方(乙方)：________________身份证号码__________________地址：________________联系方式：________________
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，现就甲方作为户主代表全家将自家宅基地及房产租赁给乙方一事达成一致意见，并根据中华人民共和国有关法律，法规之规定，签订本合同。
第一章租赁房产
甲方同意将位于泸________号的宅基地及房产占地约平米(以下简称“房产”)出租给乙方使用。
甲方同意乙方将承租房产用于自行居住、休闲、娱乐以及法律允许范围内的经营活动，乙方在使用期内居住、经营不受甲方及家人干预,甲方也不得将房产租给乙方以外的第三方公司和个人。
第二章改扩建及租金
为改善居住及经营环境，甲方同意乙方对本房产进行改扩建，乙方承诺自合同签订之______日起两______年内对此建筑物进行改扩建，为此乙方
向甲方缴纳万___________元的履约保证金，在起租时自动转作租金使用，建设费用由乙方承担。
改扩建房产所需各项手续由甲方负责办理，要求在乙方提出改造计划后两______月内办结。若甲方未能配合取得建房手续的，视作根本性违约。
租金为___________元/______年，每五______年递增一次，递增___________元/______年。直至15______年结束递增。租金于起租之______日起每______年一付，起租时间为建房手续办结的第二______日。次______年租金在本______年租金到期15天内以现金方式付给甲方。乙方租金支付可以到甲方以下账户：________________开户行：________________账户名称：________________账号：________________;甲方或其书面授权的代理人收取租金后，应向乙方开具收款凭证。
为达成友好共处的意愿，乙方将该房屋改造后经营利润的____________作为红利赠与甲方，答谢甲方的支持与配合，统一按照乙方财务制度规定时间进行分红。
第三章租赁期限
本合同所约定的租赁期限为____________年，租期满后宅基地及所有地上附着物均归甲方所有。
第四章水电费用
乙方实际发生的水、电、电话等费用，按其独立安装的水、电表度数和政府规定标准计算，由乙方自行支付。
乙方只承担国家法律、法规规定以及本合同明文约定属于乙方应当承担的租金、费用。
第五章甲乙双方保证及责任
甲方保证确实拥有房产的所有权及其土地使用权。甲方保证房产在本合同签订前不附有任何其他担保物权和债权，房产现状不属违章建筑，也未被法院或者其他政府机构采取查封、扣押等强措施。
甲方保证办妥房屋改扩建批准手续。
甲方保证拥有完全的资格和权利将房产按本合同的约定租赁给乙方,租赁行为获得了对该房产享有权益全部家庭成员同意和授权。
甲乙双方须确保对方根据其居住、经营活动的需要，自行确定生活、经营事项，并确保乙方在其生活、经营期间内可根据需要正常使用各项公共设施。
在本合同有效期内乙方有权根据需要对出租房屋及院落进行翻建、改建或扩建。
在本合同有效期内，甲方未经乙方书面同意不得将房产所有权转让或抵押给第三方。
在本合同有效期内，乙方可经提前15天通知甲方后将其在本合同项下的一切权益转让给任何第三方，前提是该受让方应继承和履行乙方在本合同项下的一切权利和义务。
乙方也可对房产外型、内部布局进行设计和装修。该设计和装修费用由乙方承担。
第六章合同提前终止
若发生地震、水灾、台风、或甲乙双方不可预见亦不能控制等不可抗力事件，致房产毁损不能正常使用的，则双方不承担责任。
在本合同期内，若发生政府征地、拆迁、市政统一规划，本合同约定的房产被国家征收、征用的，新建地上物的补偿归乙方，甲方还应将剩余期限所对应的房屋租金退还乙方，土地补偿归甲方。
第七章违约责任
若甲方将合同约定房产抵押或转卖第三方的，甲方应赔偿乙方因此遭受的所有损失及____________年租金总额的____________的违约金。
甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除本合同另有约定外，都应当赔偿守约方因此遭受的实际损失，并承担损失金额____________的违约金。
除本合同明确规定的终止条款外，任何单方面终止本合同皆视为违约。违约方应向对方赔偿因本合同提前终止而遭受的一切直接损失及可预期利益，并承担合同全部租期租金总金额____________的违约金。
第八章争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若双方仍协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉，以解决争议。
第九章合同生效及其它
本合同未尽事宜，双方可根据国家有关法律、法规的规定，共同协商作出补充协议，补充协议应视为本合同不可分割的一部分。
本合同附件均匀为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
此地块和甲方宅基地一同租赁，若其中一项合同终止则另一项也随之终止。
本合同自双方签字之______日起生效。
本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方：________________
______年______月______日
乙方：__________________
______年______月______日
⬭ 保证金担保合同 ⬭
保证金合同是多方之间达成的一种协议，旨在确保某一方在特定交易中履行其义务。这篇文章将详细介绍保证金合同的定义、作用、主要内容和解决争议的方式。
定义和作用：
保证金合同是一种法律文件，约定了当事方在完成特定交易时所需支付的保证金金额和条件。它是一种金融工具，用于保障交易双方的权益，并降低信用风险。保证金合同在许多领域广泛应用，特别是在房地产、金融、建筑和国际贸易等领域。
保证金合同的主要内容：
保证金合同通常包括以下主要信息：
1. 当事方的身份信息：合同需明确各方的名称、地址和其他重要身份信息，以便实现交易的合法性和有效性。
2. 保证金金额：合同应明确规定当事方需支付的保证金金额，以及支付的时间、方式和地点。
3. 使用保证金的条件：合同需要确立当事方可使用保证金的条件，如未能履行合同义务、违约、退款等情况。
4. 保证金的退还：合同应明确规定在特定情况下保证金将如何退还或使用。
5. 解决争议的方式：合同需规定当事方在发生争议时的解决方式，如调解、仲裁或诉讼。
解决争议的方式：
当涉及保证金合同的纠纷时，合同中通常会涉及解决争议的方式。以下是常见的解决争议的方式：
1. 调解：当事方可以选择通过调解解决争议，即寻求第三方调解员的帮助，以达成互利共赢的解决方案。
2. 仲裁：当事方可以协商选择仲裁解决纠纷，在此过程中，由独立的仲裁员或仲裁机构对争议进行调查，并做出具有约束力的裁决。
3. 诉讼：当事方也可以选择通过法庭解决争议，向法院提起诉讼，由法官根据相关法律和证据进行判决。
保证金合同是确保特定交易中某一方履行义务的重要法律文件。它的作用是降低交易双方的信用风险，并提供一种方法来解决交易中可能发生的争议。保证金合同的主要内容包括当事方的身份信息、保证金金额、使用条件、退还方式等。当涉及纠纷时，常见的解决争议的方式包括调解、仲裁和诉讼。通过合理制定和遵守保证金合同，各方能够在交易中更好地保护自己的权益，确保交易的顺利进行。
⬭ 保证金担保合同 ⬭
1.需要多少押金？
最低存款要求是“所读学校的一年学费”+“城市10个月的生活费”之和。伦敦地区的生活费用为1，265英镑，非伦敦生活费用为1，115英镑。因此，您可以根据具体的学费计算保证的最低要求，但您不能保存，否则您将直接拒绝！如果不止一个，英国大使馆非常欢迎，可以显示申请人的家庭经济能力。一般来说，在人民币300-400，000元范围内，尽量选择存款单的方式，方便无忧。
2.存款需要多长时间？
根据官方规定，押金必须保存至少28天。 9月份上课的学生建议他们最迟应该在6月份保存，现在就是。记得保存，如果签证没有降下来，你一定不要动这笔钱，以免造成不必要的麻烦！
3.什么时候存款证明？
资金存完后，您将获得自己的存款单，然后您必须有超过28天的时间才能打开存款单的存款凭证，否则拒绝签收。然后，存款证明的日期和在线预约英国签证的日期必须少于31天，否则签证将被拒绝。建议您提前存钱，打开存款单，然后在您预约签证附近的那天开立存款凭证。获得存款证明后，您必须在一个月内预约签证。
4.你能用股票，理财产品和基金吗？
不，在家申请签证只相信现金流，所以签证仍然可以安全存入现金。
5.我什么时候可以在线预约？
只有当存款单存放超过28天时，您才可以在线预约提交材料，否则签证将被拒绝。
6.存款证明有多长时间？
建议开设超过3个月的比较保险。
7.存款可以是父母的名义吗？
它可以是父母的名义，但这种方法非常麻烦，有必要签发父母同意书和出生证等，最好是以申请人自己的名义，以便后续处理更多方便。
8.我可以支付住宿和学费的部分保证金吗？
如果您已经从学校收到钱，那么让学校在CAS中标记。 CAS中的金额可以直接在担保中收取，没有时间要求。但是，CAS中的金额只能抵消1265磅的保证金。其余的仍然存款。这是签证中心的规定。
出国留学申请流程
第一步：寻找学校
当你有意向选择某所学校时，必须先了解清楚这所学校是否国家承认，以及其条件、专业和入学条件。可以从学校的网站去了解学校，也可以通过一些专门的论坛去了解。最直接的方法是在留学展会上跟校方进行面对面接触。
现在每年总会有多次的留学展览，所以很容易就能接触到学校，坐下来跟他们进行洽谈是可以直接了解学校的，同时也可以当场申请看中的学校。跟他们洽谈了解学校，同时也可以让学校直观地了解你。不用害怕口语不好，每个学校展位都有中文翻译，不过最好不通过翻译，给学校留个好印象是非常重要的。如果想申请，就当场把申请表填好，然后可以回去准备所要的材料，通过快递寄给他们。
第二步：准备申请材料，开始申请
所需材料可登录学校的网站去查询，一般包括：
1.毕业证书及其公证/在读证明公证(未毕业)
2.成绩单公证(找学校开成绩单)/高考(微博)成绩证明(高中毕业)
3.学位证书公证(申请硕士)
4.英文简历
5.教授推荐信(申请硕士)
6.填写校方申请表格(学校网站均可下载)
7.雅思成绩单复印件
8.护照复印件
9.两张彩色2寸白底近期护照格式照片。
必须出具中、英文两个版本的公证证书。简历最好是自己写，本科的简历不同于硕士，字数的要求也不会很多，写出自己情况以及为什么申请学校和专业就可以了，形式可以借鉴网上的一些模板，内容一定要自己写。
第三步：：语言的准备
去目的地国家大学需要提供雅思成绩。本科要求6分，硕士研究生6.5—7分，当然考得越高越好，这有利于申请奖学金。
第四步：所有材料集齐后，快递到学校(EMS就可以)
材料寄到学校后，你会收到一份电子邮件，通知你材料已收到，然后让你耐心等待审核结果。快则一两周，慢则一个多月，你就会收到审核结果，但申请硕士的可能时间更长目的地国家留学申请过程详解目的地国家留学申请过程详解。
去目的地国家，可以最多申请3所学校。在填写NESO表时最多填报3所大学，这样可以同时等待3所学校的申请结果，其一是更加保险;其二，如果都被录取，选择的余地就会更大。录取结果出来后，会首先收到一份电子邮件通知你已被录取，正式的文件将会很快寄到家里。
第五步：申请NESO证明，准备签证
由于目的地国家签证属于申根反签签证，官方叫申请MVV签证快捷程序，签证率很高。申请的材料包括：
1.出生公证及其双认证。
需要拿着出生公证、户口本以及所需材料到外交部和大使馆做认证，时间有可能为2周左右。
2.未婚公证以及无刑事犯罪公证。
3.NESO证明。
为了申请留学MVV签证，你在目的地国家的接收院校将需要向目的地国家的签证机关提交一份Neso Certificate，Neso Certificate是一份由NesoBeijing出具的、对你申请就读目的地国家高等院校而提供的英语水平及学历学位证书有效性进行认证的文件。需要的材料包括：Neso Certificate注册申请表、雅思成绩单复印件、中英文成绩单及其公证、中英文学历公证或在读证明。
4.抵押金或资金证明。
学校在发出录取通知书后，会再寄来一份官方抵押金账单。一般会要求你把所需的费用一并寄到学校城市的指定银行的指定账户，抵押金里包括学费、生活费、签证费、保险费、住房抵押金以及申请当地居民许可证的费用。因为费用着实不少，所以为了慎重起见，最好跟学校联系一下加以确定核实账单上的'内容。确定好后，就可以去银行汇款，银行会给你个底单，留好它，复印一下，连同护照复印件寄给学校，这样学校就可以向移民局申请签证了。
5.护照复印件。
和多数国家不同，留学目的地国家采用“反签”程序。申请人被目的地国家高校录取以后，由学校代其向目的地国家移民局递交签证申请，基本都可以获得签证。签证周期短，大概需要1-2个月的时间，学生从申请学校到拿到签证大概只需要3个月的时间。因此，申请人若符合学校要求，签证问题不大，应将主要精力放在如何获得学校的录取和资料准备上。
第六步：递交文件领取签证
接下来你就可以去出国人员防疫体检站进行体检和接种目的地国家留学申请过程详解留学英语。结果过两天再取，其实就是一红一黄的两小本。
再经过将近一个月左右的等待，学校会发邮件告知签证已经办好，然后拿着有关材料去大使馆递签
同时大使馆也会给你发个一准签函，上面会罗列出你需要带的材料：
1.准签函
2.护照元件以及复印件
3.填写完整的签证申请表以及2张彩色2寸照，
4.录取通知书原件和复印件，
5.毕业证书原件或在读证明及其公证原件和复印件，
6.出生公证双认证以及复印件，
7.全家户口本及全本复印件
8.健康证和接种证，
9.签证费(抵押金包括的就不用交了)。
把材料都给签证官后，有可能会问少许问题，不过都很简单，不必紧张。之后会发一个领取签证的信函，并通知你过两天来取。取签的时候核对好信息就行了。然后拿着签证就可以开始定机票。
出国留学优势
1、支持研究和创新
如果用一个词来概括北欧国家，“创新”肯定是一个有力的竞争者。在旨在衡量创新和创新友好型国家的全球调查中，这三个北欧国家的得分都很好，同为北欧国家的芬兰和冰岛也是如此。
在彭博社最新发布的全球50大最具创新力经济体榜单中，采用的标准略有不同，瑞典总体排名第二，芬兰第七，丹麦第八，挪威第十五，冰岛第二十四。北欧国家在研发强度和研究人员集中度方面得分特别高，而丹麦在研究人员集中度方面得分最高。
这些民族特色在该地区的大学中得到了支持，许多大学非常注重研究和创新，包括支持学生发展自己的想法。
在芬兰的赫尔辛基大学（在QS世界大学排名中位列全球前，这方面的一个例子是赫尔辛基思考公司，这是一个与市政府合作发起的项目。这个专门的创新中心旨在将学生、学者和崭露头角的企业家聚集在一起，加快将好想法转化为商业企业的过程。
与此同时，瑞典西大学学生事务和国际关系副主任卡尔-Carl-Fredrik Miles表示，对研究和创新的支持是瑞典高等教育体系的基础。“瑞典的大学有着开放的氛围，非常注重小组合作。我想说的是，我们的教学方式，以及让学生为自己的结果负责的方式会使得他们对创新更加开放。”
正如Miles指出的那样，这反过来又增加了毕业生的就业能力：“全球就业市场看重雄心勃勃、创新和有洞察力的团队成员。”
2、一些世界上最好的大学
更普遍地说，这些研究和创新优势意味着北欧/北欧国家拥有一些世界上最好的大学。QS世界大学排名共有27所北欧大学上榜，其中芬兰10所，瑞典8所，丹麦5所，挪威4所，其中大部分都在全球前500名之内。
诚然，这一数字远低于英国或德国等国家——更不用说美国了。但这主要是因为北欧国家人口少，因此大学也少。事实上，瑞典、挪威、丹麦和芬兰的人口加起来约为的一半，也远不及美国（约。
对于那些想要在该地区最好的大学之一学习的人来说，排名可能是一个很好的起点，但重要的是也要把眼光放远。一些最著名的北欧大学实际上并没有出现在整体排名中，因为它们太专门化了，满足不了入选的标准。这方面的例子是瑞典的斯德哥尔摩经济学院和卡罗林斯卡学院（一所医科大学），这两所大学都在各自的领域享有很高的声誉。
许多北欧大学提供越来越多的英语学习机会。例如，在瑞典，现在有近100个英语授课的学士学位课程，900多个硕士学位课程。丹麦院校提供了700多个用英语授课的学位，而Finish院校提供了450多个。
3、迷人的北欧生活方式
除了大学，北欧人的生活方式也有更广泛的吸引力。这些国家可能没有世界上最宜人的气候，但它们以高质量的生活、高度先进的社会支持系统以及在从性别平等到环境政策等问题上的领导力而闻名。
北欧首都城市在全球生活质量指数中经常名列前茅，比如美世的生活质量排名——，哥本哈根排名第九，斯德哥尔摩排名第23，奥斯陆排名第25，赫尔辛基排名第32。所有这些城市也都在QS最佳留学城市排名的全球100个城市中，斯德哥尔摩是排名最高的北欧城市，位于第33位。
值得注意的是，这些城市的规模不及伦敦或纽约等更大的大都市，所以如果你想在摩天大楼或混乱的地铁系统中迷失自己，你最好去别处看看。但北欧城市通常以将城市生活与愉快、干净、相对轻松的氛围相结合而自豪。
4、免费学位的可能性高
虽然北欧国家的生活成本相对较高，但这在很大程度上被较低的学费抵消了——你甚至可能获得免费学位！然而，请注意，这已经不像前几年那样普遍了，大多数北欧国家现在对一部分学生收取学费。
在丹麦，所有欧盟/欧洲经济区学生和交换项目学生的学费仍然是免费的。来自更远地区的留学生预计每年需要支付
⬭ 保证金担保合同 ⬭
【问】公司签订一份租赁合同，并附有保证金条款，可对方只给了一张盖了章的白条，这样是否妥当？如不妥应该取得何种凭据？
【解答】因为保证金不属于经营收入，在会计上是暂时作为其他应收（付）款核算。从原理上说，收取保证金不能开具正式发票，所以只要取得书面凭据就可以作为入账的原始凭证。但由于收付双方都需要进行会计处理，且为了保证双方所持有的凭证一致，一般采用制式收款收据并以复印纸套写，双方各执一份以便存查和入账，这样也便于在发生争议时作为证据使用。虽然究其本质，在非经营性款项收付方面，收款收据的作用与签字盖章齐全的白条性质、作用类似，但由于白条尤其是没有套写的白条随意性大，没有复件可以比对以及供对方记账，发生争议时难以获取印证证据，较难规范管理。故在问题所述情况下，使用制式的收款收据（这里不是指财政部门监制的行政事业性收费的专用收据）更为规范和简便，也较符合财务管理要求。
实践中，不少地方都明文规定此类收付需使用统一规制的收款收据，禁止使用白条。如浙江省税务机关曾发文规定：“凡我省境内所有企业发生非经营性款项收付时，包括企业内部收付款往来及企业与企业之间非经营性业务往来款项，均须使用统一的收款收据……严禁使用白条或社会上自印的收款收据。”这主要出于税收征管方面的考虑。综合而言，笔者建议在问题所述情况下使用符合规制的收款收据。
另据了解，有些地方税务机关出于征管考虑，要求租赁业务中出租方收取保证金时，要开具正式发票并纳税，待退还保证金时可以开红字发票冲减收入。建议就此问题咨询当地主管税务部门。
⬭ 保证金担保合同 ⬭
保证金合同是一种常见的商业合同，用于保证一方在履行合同义务时给予另一方一定数量的货币或其他有价物品作为担保。这篇文章将详细介绍保证金合同，包括其定义、作用、主要内容和解决争议的方式等。
一、保证金合同的定义
保证金合同是指在一笔交易或合同中，一方（通常是买方或承租方）向另一方提供一定数量的货币或其他有价物品作为保证，在履行合同时作为担保或对方违约情况下的赔偿。
二、保证金合同的作用
1. 保障合同履约：保证金合同可以确保交易中的一方履行其合同义务。如果合同中规定不履行义务的情况下给予违约方一定数量的损失补偿，那么保证金合同可以作为一种有效的约束，促使各方履行合同。
2. 防范交易风险：保证金合同可以减少交易风险，特别是在涉及高风险行业或高价值交易时。交易一方通过支付保证金，使另一方有信心与其交易，同时在违约情况下能够获得一定的补偿。
3. 促进信任与合作：保证金合同可以增加交易各方之间的信任，有助于建立长期合作关系。通过提供保证金，交易一方表明其对合作的诚意和承诺，另一方也会根据情况来确认对方的信用状况。
三、保证金合同的主要内容
1. 保证金金额：保证金合同中应明确规定保证金的数额，具体数额应根据交易的性质和规模来确定，并以货币形式或其他有价物品支付。
2. 保证金用途：保证金合同中应明确规定保证金的用途，通常包括履约或违约情况下的补偿、解决争议的成本和费用等。
3. 保证金退还条件：保证金合同中应明确规定保证金的退还条件。一般情况下，保证金可以在交易成功完成后退还给交易一方；如果有违约行为，则违约方可能失去保证金或一部分保证金。
四、保证金合同争议的解决方式
1. 协商解决：当保证金合同发生争议时，各方可以通过协商的方式寻求解决。协商解决有助于保留合作关系，减少成本和时间的浪费。
2. 仲裁程序：如果通过协商无法解决争议，则可以通过仲裁程序解决。仲裁程序通常较快速，具有公正、独立和保密等特点。
3. 法律诉讼：作为最后的手段，各方可以通过法律诉讼来解决保证金合同的争议。法律诉讼过程较长，并可能产生高额成本。
小编认为，保证金合同是一种在商业交易中常见的担保方式。它可以保障合同履约，降低交易风险，促进合作信任。保证金合同中的主要内容包括保证金金额、保证金用途和保证金退还条件等。当保证金合同发生争议时，各方可以通过协商、仲裁程序或法律诉讼来解决。保证金合同在商业交易中发挥着重要的作用，对于维护交易双方的权益具有重要的意义。
⬭ 保证金担保合同 ⬭
(一)签订劳动合同不得收取抵押金
劳动部《关于印发〈关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见〉的通知》(劳部发[1995]309号)
用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、保证金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，应按照劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)和劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发[1994]118号文件中的有关规定请示”的复函》(劳办发[1994]256号)的规定，由公安部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。
附一：劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)
企业不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押职工的居民身份证、暂住证和其他证明个人身份的证件。对擅自扣留、抵押职工居民身份证等证件和收取抵押金(品)的，公安部门、劳动监察机构应责令企业立即退还职工本人。
附二：劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发
[1994]118号文件中有关规定的请示”的复函》(劳办发[1994]256号)
当前，一些企业在与职工建立劳动关系时擅自向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或者“风险金”，这一做法违反国家关于劳动关系当事人平等、自愿和协商一致建立劳动关系的规定，侵害了职工的合法权益，必须予以制止。劳动部、公安部、全国总工会曾于今年三月联合发出了《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发〔1994]118号)，对制止企业收取抵押金(品)的问题做了明确规定。同样，国有企业和集体所有制企业也不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或“风险金”。对擅自收取抵押金(品)的，劳动行政部门应责令企业立即退还给职工本人。
(二)经济合同不同于劳动合同
用人单位与劳动者签订劳动合同，不得收取或约定各种形式的抵押金;经济合同、承包合同不得代替劳动合同。
劳动部办公厅、国家经贸委办公厅《对〈关于用人单位要求在职职工缴纳抵押性钱款或股金的做法应否制止的请示〉的复函》(劳办发[1995]150号)
至于一些用人单位与职工建立劳动关系后，根据本单位经营管理实际需要，按照职工本人自愿原则向职工收取“风险抵押金”及要求职工全员入股等企业生产经营管理行为，不属上述规定调整范围。但是，用人单位不能以解除劳动关系等为由强制职工缴纳风险抵押金及要求职工入股(实行内部经营承包的企业经营管理人员、实行公司制企业的董事会成员除外)。否则，由此引发的劳动争议，按照《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》规定处理。
(三)录用人员时不得收取的费用
用人单位在招收、录用职工时，不得以任何名义收取他们的集资、风险基金、抵押金、保证金、报名、培训、体检等任何费用。
⬭ 保证金担保合同 ⬭
2022借款保证金合同格式是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。借款保证金合同格式能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022借款保证金合同格式正文内容
合同编号：
签约地点：
贷款方：
借款方：
担保方：
借款方为进行生产(或经营活动)，向贷款方申请借款，并聘请 作为担保人，贷款方已审查批准，经三方(或双方协商)，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 借款方为了 的需要，现申请向贷款方借款 人民币(币种) 元(大写)。
第二条 借款利率：本合同所涉借款利率为日 .借款时间以对应日为准(即借款日与还款日都在利息计算范围内)
第三条 借款和还款期限
1、借款时间共_ __天 ，自 年 月 日起至 年 月 日止。
借款保证金合同范本
2、还款期限如下： 还款时间为 年 月 日。 (请于还款日16：00时之前将应还借款打入贷款方指定帐户)
3、付息方式：借款利率为日 提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。
第四条担保条款
1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。
2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务 本金 利息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。
3、担保费用：借款人按照贷款额元的 ﹪向担保人缴纳担保费用。
第五条 各方权利与义务
1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动(贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动情况，乙方必须无条件配合甲方的审查)
2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。
3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。
5、担保方承担保证责任后，有权向债务人(借款人)追偿。
第六条 违约责任
1、借款方的违约责任
A.借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5‰罚息。
B.借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5‰要求借款方支付违约金。
合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。
C.如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。
D.借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。
2、贷款方的违约责任
贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。
第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。
第八条其他
本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。
本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份;合同副本一式，报送等有关单位(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)各留存一份。
贷款方：
法定代表人：
身份证号：
电话号码：
借款方：
法定代表人：
身份证号：
电话号码：
担保方：
法定代表人：
身份证号：
电话号码：
⬭ 保证金担保合同 ⬭
甲方，_________
乙方，_________
根据_________的有关规定，甲乙双方共同签订如下协议，
一、乙方自愿按规定数额预交保证金，作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。
二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金。
三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。
四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。
五、乙方如发生_________或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。
六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。
甲方，_________乙方，_________
负责人，_________负责人，_________
电话，_________电话，_________
地址，_________地址，_________
开户行，_________开户行，_________
_________年____月____日_________年____月____日
⬭ 保证金担保合同 ⬭
桐子林建设管理局：
桐子林水电站35kV雅桐变电站1#主变(编号06080)在原质保期内因损耗问题于20XX年6月22日对1#主变实施了拆除，并进行返厂大修。20XX年8月16日1#主变重新安装就位;20XX年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;20XX年8月21日1#主变带负荷运行，且运行情况良好。
根据桐子林建设管理局(桐子林[20XX]72号)《关于重新确定桐子林水电站35kV雅桐变电站1号主变质保期的函》，对1#主变质保期进行了重新确定，质保期从20XX年8月22日起至8月21日截止。在改质保期内1#主变运行正常，所以根据相关约定，我公司现申请退还剩余质保金。
质保金总额：344669.13元(大写：叁拾肆万肆仟陆佰陆拾玖元壹角叁分整)已退质保金：314250.33元(大写：叁拾壹万肆仟贰佰伍拾元叁角叁分整)剩余质保金：30418.80元(大写：叁万零肆佰壹拾捌元捌角整)开户单位：四川省秭源建设工程有限公司
账号：XX
开户银行：XX
申请人：
20xx年x月x日
更多相关优秀文章推荐：
1.退投标保证金申请书
2.投标保证金申请书
3.工程履约保证金申请书
4.退保证金申请书范本
5.银行退保证金申请书
6.保证金支付申请书
7.保证金延期申请书
8.项目保证金退款申请书
9.退还保证金申请书
⬭ 保证金担保合同 ⬭
交款人及全组职工，在充分了解了河北建工集团有限责任公司，_________________
工地分项工种施工现场及施工图纸后，认真细致地领会了班组计件施工协议、安全、质量、工期、文明施工交底和职工劳动合同的全部内容，愿意按照其中的约定承包部位的分项工种的完全施工任务，并自愿交纳元的履约保证金(大写人民币，_________________)。
交款人及其职工签约以后，如果未按约定认真履行自己的义务时(如，上班人员不够或不加班而拖延工期、施工质量达不到验收标准、不按规范安全施工发生安全事故、落手清及文明施工不合格、职工违犯工地规章制度、以及违反合同约定的其他行为等等)，在工人进场正常施工一个月后退回保证金·后用部分工程款作为保证金·所受到的处罚金在保证金中扣除。如保证金已扣完，则从工程款中划拨现金以补足保证金。保证金余额在交款人按照合同履约完毕后，凭此工程保证金收条范本无息退还。
如交款人未在约定的时间内到齐符合要求的上班人员，或承包的施工任务未完就要求结账退场的，此履约保证金不予退还。已签订的班组计件施工协议和职工劳动合同就此终止。
交款人确认(签字)，_________________
收款人(盖章)，_________________
日期，_________________年_________________月_________________日
⬭ 保证金担保合同 ⬭
出租方(甲方)_________
承租人(乙方)__________
目前乙方对甲方想合法出租的房屋感兴趣，甲方愿意将该房屋出租给乙方使用。甲乙双方就乙方向甲方支付定金等事宜签订本协议。
一、甲方房屋地址
甲方拟出租给乙方的房屋坐落于__________________________路，____________________城市。
二、租赁期限
双方约定的租赁期限为_________________________________________。
第三、存款
1.乙方应向甲方支付定金人民币_________________。甲方收到定金后应书面签字。
2.本协议签订后，租赁期开始前，如甲方违约，将上述定金和乙方双倍返还；如果乙方违约，保证金将被甲方没收。
四、房租
金额:双方约定的租金为人民币_______________________________________乙方应以__________的形式向甲方支付。付款方式为______________。
五、其他
甲、乙双方同意在____________________________________________________________________________________前签订房屋租赁合同。
甲方(盖章)_________乙方(盖章)__________
________年_____月_____日_______年_____月_____日
⬭ 保证金担保合同 ⬭
出租方:(以下简称甲方)
承租人:(以下简称乙方)
甲乙双方就房屋租赁达成如下协议:
一、甲方将位于天津开发区(市、区)第一街云锦兰亭小区1-1-20xx室的房屋出租给乙方居住使用。租期从年月日至年月日，共个月。乙方居住满三个月以上的，收取一个月的租金，居住不满一个月的'，如乙方违约，押金不予退还。
二、该房屋月租金为人民币(大写:整)，按月结算。每次租金到期前3天内，乙方应向甲方支付全月租金。
三、乙方租赁期内，水费(10立方米/月)、电费(100度/月)、物业费由甲方承担，网费、有线电视费、采暖费由乙方承担(采暖费时间为5个月，每月支付100元)。租赁结束时，乙方必须付清所有欠款。注:甲方承担10立方米/月和100度/月的用水量，超出部分按TEDA市规定的住宅水电价格折算成人民币，由人头分摊。每月交房租的时候交上个月的水电费。
四、乙方同意提前支付人民币(大写:贰拾万元整)作为房款，该房款将在本合同终止时冲抵或返还给乙方作为租金。房屋内的家具、墙面、公共设施如有故意损坏，押金不予退还。
五、租赁期内，乙方如需在合同期内退房及解除合同，必须提前15天通知甲方，否则押金不予退还。
六、租赁期内，未经甲方同意，乙方无权将房屋转租或出借；房屋的结构和用途不得改变。因乙方人为原因造成房屋及其配套设施损坏的，乙方应承担赔偿责任。
七、本合同引起的任何争议应由双方协商解决。
八、乙方严禁带他人进屋，以免影响他人休息，造成不必要的麻烦。严禁深夜与朋友在室内饮酒、赌博或大声喧哗。最迟在晚上23:00之前，请离开不属于住户的人，锁好大门。早上高峰时间严禁洗澡，以免影响他人使用厕所。严禁将其他杂物或有杂物的废水倒入蹲便器或脸盆内，以免堵塞下水道，影响卫生间的正常使用。公共场所严禁放置个人垃圾或垃圾桶。
九、节约用水用电，晚上睡觉前仔细检查，一定要关闭室内电器设备，拔掉电源，以免夜间电压过高烧毁电器设备，引起火灾。将无杂物的废水倒入桶中冲洗或清洗拖把。
十、除甲方租房时提供的原有电气设备外，新增的电气设备将根据其功率和运行时间单独计算。该费用由乙方承担，不计入分摊费用。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签名):_ _ _ _ _ _ _ _
xx年xx月xx日
⬭ 保证金担保合同 ⬭
甲方：______________
乙方：______________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方出租甲方依法可以出租的房屋事宜，签订本合同。
一、租赁住房的基本情况
（ 1）房屋位置：_____ 。（以下简称“房子”）
（2）房屋所有权证名称：_____编号：_____
（3）房屋建筑面积：_____ m2，套内建筑面积：_____ m2。
（4）房产证记载的用途：。
除双方另有约定外，以上所列设施设备均作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满后退房的验证凭证。
二、租赁期限
（ 1）房屋租赁期限为_____个 月，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
（2）租赁期满，甲方有权收回房屋，乙方应按期归还。乙方如需继续租赁该房屋，应在租赁期满前天通知甲方。
三、租金和支付方式
（1）房屋租金为人民币_____/月（大写：_____；合同期总租金为人民币_____（大写：）。
（2）房屋租金支付方式：。
四、定金及其他费用约定：
（1）甲方交付房屋时，乙方应向甲方支付租金保证金、、押金为人民币（大写：）。甲方收到定金后，应向乙方开具收据凭证。
（2）租赁期间，因使用该房屋而发生的水、电、气、宽带费用由当事人承担；有线电视和物业管理费用由当事人承担。
（3）租赁期满或合同终止后，甲方应退还乙方已支付的租赁保证金、、
（4）其他协议：
五、租赁交易方式甲乙双方自行交易。
六、房屋转租和出售协议
（1）未经甲方书面同意，乙方不得将房屋转租或转借给他人。
（2）租赁期内，甲方如出售该房屋，应在出售前一天书面通知乙方。同等条件下，乙方有优先购买权。
七、甲方交货协议
（1）甲方应按照之前约定的条件将房屋交付给乙方。租赁合同经双方签字盖章并交付房屋钥匙后，视为已交付。
（2）甲方逾期交房超过一天，乙方有权单方解除合同。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自房屋交付之日起至房屋实际交付之日止，甲方每天按已付租金的%向乙方支付违约金。
八、乙方付款协议
（1）乙方应按本合同第三条约定的时间向甲方支付租金。
（2）如乙方未在约定时间内支付租金，甲方有权单方解除合同。如甲方不解除合同，乙方应向甲方支付应付租金的%的违约金。
九、其他协议
（1）租赁期内，甲方应保证该物业及其附属设施处于正常使用状态，并承担修复乙方正常使用状态下该物业及其附属设施损坏或故障的义务；甲方不承担房屋维修义务，导致乙方无法正常使用房屋及其附属设施的，乙方有权单方解除合同；甲方对乙方的装修、改良及附加物品不承担维修义务。
（2）乙方应合理使用并爱护该物业及其附属设施。因乙方保管不善或不合理使用造成房屋及其附属设施损坏或失效的，乙方应负责维修或承担赔偿责任；如果乙方因保管不善或不合理使用而损坏附属物品、设备和设施，甲方有权单方面解除合同。
（3）租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得改变房屋用途。不违反法律法规和政府关于房屋租赁使用的有关规定。乙方擅自改变房屋用途的，甲方有权单方解除合同。
（4）租赁期内，甲方提前收回房屋的，应提前天通知乙方并退还相应租金；乙方提前退租的，应提前天通知甲方，甲方退还乙方剩余月份已付租金。
（5）租赁期满或合同终止后，乙方应将房屋钥匙及正常使用的房屋原物归还甲方，并保证房屋附属设施、设备及装修完好，结清乙方应支付的相关费用、、
（六）甲方保证已如实介绍房屋的权属状况、附属设施设备、装修情况，保证房屋租赁不违反国家法律法规的有关规定，并有权决定租赁事宜。乙方保证已充分了解上述房产，并实地查看过该房屋，对该房屋现状无异议，愿意出租该房屋。
（7）经双方协商一致，本合同可以解除。
十、解决争议的方法
甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过协商解决。协商不成，可以依法选择：□向人民法院提起诉讼□向仲裁委员会申请仲裁。
十一、补充协议或事项
十二、补充规定
（1）本合同所列地址是各方的准确联系地址，当相关文件送达该地址时，将被视为已送达本人。任何一方变更地址，应及时书面通知相关方，否则自行承担相关责任。
（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
-
推荐阅读:
2025贷款保证金合同（分享十三篇）
保证金通知(范文十三篇)
保证金退款申请书(汇集12篇)
工程施工保证金协议(锦集二十篇)
教育助学金担保标准借款合同(汇总12篇)
中国农业发展银行保证担保借款合同(优选十五篇)
-
66职场网小编为您推荐保证金担保合同专题，欢迎访问：保证金担保合同
