购销合同(精华15篇)
发布时间：2018-09-04购销合同(精华15篇)。
♥️ 购销合同 ♥️
采购单位：甲方(甲方)
供货单位：乙方(乙方)
兹因甲方向乙方订购下列货品，经双方议妥条款如下，以资共同遵守：
一、货品名称、数量及规格如下：
二、交货期限：
三、交货地点：
四、货款的交付方法：
五、包装方法及费用负担：
六、运输方法及费用负担：
七、其它费用负担：
本合同一式×份，双方签字盖章后生效。
甲方：甲方(公章) 负责人：请输入姓名(盖章)
地址：
电话： 传真：
开户银行： 帐号：
乙方：乙方(公章)负责人：请输入姓名(盖章)
地址：
电话： 传真：
开户银行：帐号：
20 年 月 日
产品名称、牌号及规格
数量
单位
单价
总额
备注
收款合计人民币(大写)
甲方（签名）：时间：
乙方（签名）：时间：
♥️ 购销合同 ♥️
为进一步加强印花税的征收管理，按照《中华人民共和国印花税暂行条例》、《黑龙江省地方税务局印花税征收管理办法》的有关规定，现就购销合同印花税计税依据核定比例调整等问题作如下规定，请认真遵照执行。
一、关于购销合同印花税计税依据核定比例问题
（一）工业企业采购环节应纳的印花税按采购金额的50%和适用税率计算缴纳，销售环节应纳的印花税按销售金额的70%和适用税率计算缴纳。其中：对大型工业企业，采购环节应纳的印花税按采购金额的90%和适用税率计算缴纳；销售环节应纳的印花税按销售金额的100%和适用税率计算缴纳。
大型工业企业的具体标准是：从业人员20xx人（含）以上，销售额3亿元及以上，资产总额4亿元（含）以上。
（二）商业企业采购环节应纳的印花税按采购金额的80%和适用税率计算缴纳，销售环节应纳的印花税按销售金额的30%和适用税率计算缴纳。
（三）其他类型企业，采购环节应纳的印花税按采购金额的50%和适用税率计算缴纳，销售环节应纳的印花税按销售金额的30%和适用税率计算缴纳。
二、关于印花税核定征收有关政策问题
（一）对土地使用权出让、转让及商品房销售合同，按土地使用权出让、转让及商品房销售收入的100%和产权转移书据的适用税率计算缴纳。其中：商品房销售收入含预售款收入。
（二）对从事汽车营销企业，采购环节应纳的印花税按采购金额的100%和适用税率计算缴纳；销售环节应纳的印花税按销售金额的100%和适用税率计算缴纳。
（三）对金融企业的借款合同以查实征收为主，对确属《黑龙江省印花税核定征收管理办法》
第三条规定情形的，可以实行核定征收。
（四）对建筑安装施工企业，甲方自行采购原材料，直接用于工程建设的，分别按照以下情形查实征收：
1.对于建设单位（简称“甲方”），账目核算健全，能够准确进行成本核算的，按照甲方自行采购材 料金额，适用“购销合同”税目，查实征收。
2.对于施工单位（简称“乙方”），账目核算健全，能够准确进行成本核算的，按照乙方的工程成本中原材料金额的50%，适用“购销合同”税目，查实征收。
计税公式为：应纳税额=原材料金额×50%×适用税率
3.对于施工单位（简称“乙方”），账目核算不健全，未能准确核算材料成本的，乙方则按照工程成本的30%折算材料成本，作为原材料采购金额，适用“购销合同”税目，实行核定征收。
计税公式为：应纳税额=工程成本金额×30%×50%×适用税率
♥️ 购销合同 ♥️
1.合同中所订设备，卖方负责到货后设备调试工作和一年免费保修，一年后实行终身有偿维修服务。
2.卖方承诺合同所订设备软件免费升级，并向买方提供以下服务：
1) 升级软件。
2) 书面提供包含明确保证升级所解决问题的《升级说明》。
3) 书面提供符合买方网络情况的，通过买方认可《升级操作方案》。
4) 一切必要的技术支持和升级操作所需要使用的设备、软件。
3.由于买方人为事故或其它不可抗因素造成设备损坏，不在保修范围内，但卖方负责有偿维修服务。凡属质量问题，一个月内，卖方接受买方退货要求。
4.卖方提供保修期后的设备维修服务，维修费五折另加收取部件的成本价格。
5.卖方人员接到买方报修后48小时内上门服务。保修期内，设备需返厂维修，卖方须立即免费提供同等规格与数量的设备;保修期外，设备返厂维修超过10天的，卖方也须立即提供相同档次的机器给买方暂代用。
6.卖方应提供必要的培训资料、文件和设施。
7.卖方需提供技术支持;出现技术问题能够在24小时内给予解决。
8.卖方免费提供安装简易壁挂件、螺丝等辅材。
第七条 包装所供设备必须由卖方妥善包装，适合远洋、空运及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保设备不致由上述原因受损，使之完好、安全到达买方指定地点。任何由于包装不善所致损失均由卖方负担。
♥️ 购销合同 ♥️
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成如下订购货合同：
一、产品名称、型号、规格、面积、单价、金额
合计人民币（大写）：
二、付款方式
签订本合同时，甲方支付合同金额的30%，即人民币大写XX元整（￥XX元整）作为订金；甲方收到合同约定货物及数量并验收合格后给付乙方合同金额的70%，即人民币大写XX元整（￥XX元整），乙方提供合同金额增值税发票给甲方。
三、违约责任：
（一）甲方违约责任
1、甲方未按时支付乙方货款，每日应向乙方支付迟延部分价款_________%的违约金；
2、甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的订金无权要求返还。
（二）乙方违约责任
1、墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款_________%的违约金；迟延交货超过_________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，乙方已收取的订金应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。
四、不可抗力的通知
甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
五、争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
六、合同生效
本合同自双方签章之日起生效。
本合同一式两份，由甲、乙双方各执正本一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
♥️ 购销合同 ♥️
购销合同是指销售方和购买方就货物购买和销售等相关事项达成的一种约定和规定的合同。购销合同是商业活动中最常见的一种合同，它直接关系到买卖双方的权益和商业利益。下面将从购销合同的定义、合同的主要内容和签订购销合同的程序等方面详细介绍购销合同。
购销合同是商业活动中最为常见的一种合同，它是指在买卖双方之间，通过协商达成一致，约定了双方在购买和销售方面的相关事项的一种合同。购销合同是商业活动中重要的一环，它直接关系到买卖双方的权益和商业利益。购销合同的签订对于买卖双方来说都具有重要意义，它能够明确双方的权益和义务，保证交易的顺利进行。
购销合同的主要内容包括：货物的名称、规格、数量和质量要求等明确的条款；双方的约定价格和付款方式等相关条款；交货方式和交货地点等具体约定；违约责任和争议解决的约定等。这些内容是购销合同的关键要素，通过明确约定可以保证双方在交易过程中的权益得到保护，减少争议和纠纷的发生。
购销合同的签订程序一般包括以下几个步骤：确定交易双方的具体情况；明确双方的购销意愿；确定货物的种类、规格和质量要求等；约定价格和付款方式；约定交货方式和交货地点等。在确定这些具体内容之后，双方可以通过书面形式签订购销合同，以保证交易的合法性和有效性。
购销合同的签订应该遵守诚实信用原则，双方应当真实表达自己的意愿，并且遵守合同的约定。同时，购销合同的签订也需要考虑到法律法规的规定，以确保合同的有效性和合法性。如果发生争议，双方可以通过协商、调解或者仲裁的方式进行解决，以避免诉讼纠纷的产生。
购销合同是商业活动中最常见的一种合同，它直接关系到买卖双方的权益和商业利益。购销合同的签订需要明确双方权益和义务的约定，确保交易的顺利进行。对于买卖双方来说，签订购销合同是保护自己权益的重要手段，也是商业活动中不可或缺的一部分。因此，双方在签订购销合同时应当慎重对待，遵循诚实信用原则，并严格遵守法律法规的规定，以确保合同的有效性和合法性。
♥️ 购销合同 ♥️
1.设备抵达交货地点后，买方须开箱清点设备并提供验收数量给卖方，如超过一周买方未提出异议，则视同买方对该批设备的数量没有异议。
2.买方收到设备后，若发现设备有缺件或损坏时，买方应做好详细记录，供双方备核查，并由卖方负责(买方协助)向有关部门进行查询或索赔。
♥️ 购销合同 ♥️
甲方:(买方)
乙方：(卖方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同：
1、乙方每月需要确保向甲方提供柴油100吨左右,也可以由甲方以口头或书面订单的形式确定需要的柴油数量。
2、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商议确定。确定价格前可参考中石油、中石化当日挂牌价。
3、乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准(参见《0#柴油合格证》)。如因乙方柴油质量不合格，引起甲方设备损坏、延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方承担。
4、因甲方对柴油质量鉴定较困难，乙方有义务为甲方提供柴油质量鉴定单位的信息或帮助甲方进行质量鉴定。
5、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如遇质量疑问可通知业务员前往实地取样鉴定，仍无法解除疑问可要求退货并不承担运输费用。甲方因退货影响生产可责令乙方尽快解决，如造成生产损失其相关损失由乙方承担。
6、乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。
7、油品计量以甲方为主，如乙方有异议可另行商议。
8、乙方提供增值税专用发票和增值税普通发票。甲方需在发票开具之日起30天内向乙方结帐。如甲方逾期不能结帐，乙方有权视情况停止供油。
9、乙方送货至甲方指定地点，运费由乙方承担。甲方需提前一天以上通知乙方送油时间。
10、甲方须确保卸油区的安全。未达到安全要求乙方驾驶员可拒绝卸油并不视作未及时送油。
11、违约责任：按《合同法》执行。如发生争议可向柴油交接行为发生地人民法院提起诉讼。
12、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
___年______月______日
乙方(公章)：_________
___年______月______日
♥️ 购销合同 ♥️
卖方： （以下简称“甲方”） 买方： （以下简称“乙方”）
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律，本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，自愿就甲方销售铜精矿给乙方事项达成以下协议。
甲乙双方一致认同本合同约定的相关标准、管理办法、规定等。本合同签署时，乙方已知悉、充分理解并同意遵守本合同所引用的甲方的全部技术附件、标准及管理办法。
一、铜精矿质量：
1.1 甲方所卖出的铜精矿品质必须达到合同要求，若有另约定的按约定办法执行，铜精矿杂质元素含量不作考核。
1.2 乙方从甲方铜精矿料仓装车过磅后，即视为甲方已将货物所有权转移给乙方。
二、货物名称、供货时间及数量 2.1 货物名称：铜精矿 2.2 供货时间及数量：
甲方在20xx年度（即20xx年1月1日至20xx年12月31日）向乙方分批次供应铜精矿，乙方每批次采购的铜精矿数量甲方视当期乙方供应甲方的铁精矿价值及铜精矿市场情况决定。
2.3 本合同所指铜精矿是YS／T318-20xx所规定的铜精矿。
三、运输方式、交货地点及费用
3.1 交货方式：由乙方自行组织运输车辆到甲方指定料仓提货。 3.2 汽车运输：乙方进入甲方料仓提货的车辆必须证照齐全，手续合法、如有无牌、临牌、缺牌车辆不允许进厂提货，车辆装载总重单车不得超过80吨，车高不能超过4米，车辆前后轮轴距不能超过12米。提货进厂车辆及人员应遵守甲方相关管理办法并服从发货单位的安全管理和现场指挥，如违反规定或不服从指挥造成的一切后果由乙方承担。
3.3 乙方在每次提货进厂前向甲方预报货物运输方式、提货时间和提货数量。甲方根据乙方预报情况，依据自身物流承载能力，对提货地点、车辆进厂时间、货物数量予以确认或通知乙方予以变更。 3.4 乙方车辆在提货料仓至过磅地点的运输过程中因任何原因（包括不可抗力等原因）导致货物灭失、毁损或其他损失等风险全部由乙方承担。且乙方应当采取有效措施防止货物泼洒、泄漏等，避免造成环境污染，否则由此造成的后果由乙方自行承担。
四、检斤、取样、化验卖方出厂为准
4.1 检斤：汽车运输：以甲方汽车地中衡计量为准。
4.2 取样、制样和水份测定：甲乙双方在货物装车时共同取样取、分样，制样由甲方单位按照标准GB/T14263、 YS/T96最新规定执行。水份测定由甲方单位按GB/T14263中的规定执行。
4.3 化验：按标准GB/T3884的最新规定执行。化验结果以甲方数据数据为准，作为结算依据,甲方将化验结果书面通知乙方。 4.4 乙方提货时，应派人到提货现场对甲方检斤、取样、制样、水份测定、分样过程进行现场监督，如有异议应当即书面向甲方提出，双方协商处理；如乙方未到交货现场或未书面提出异议，则视同乙方认可甲方或收货单位的检斤、取制样、水份测定等结果。
4.5 复检及仲裁：乙方对甲方化验结果（品位）有异议，应在收到结果后10个工作日内书面提出复查申请，由甲方进行复检；若乙方对复查结果仍有异议，须在收到复查结果后5个工作日内向甲方书面提出仲裁申请，并将乙方的副样分析报告作为仲裁申请的附件同时提交甲方。如乙方分析结果与甲方正样分析结果误差绝对值超过如下表规定的分析允许差，则由甲乙双方共同提取仲裁样，共同委托双方认可的有资质的仲裁机构进行仲裁检验。
4.6 如乙方分析结果与甲方正样分析结果绝对差值未超过如下表规定的分析允许差，以甲方分析结果作为最终结算依据。
4.7 样品保管时间：乙方应在提货后第二日起30日内提取副样，仲裁样品由甲方保存，自货物交付后第二日起保存60天。
五、作价、结算方式 5.1 作价方式
本合同项下铜精矿含铜可采用“月简单平均价”、“点价”等作价方式确定市场电铜价。
如甲乙双方选择了2种作价方式，则甲方应于本合同签署后5个工作日内以书面形式确认首次交付月铜精矿的作价方式.
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
♥️ 购销合同 ♥️
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就挤塑泡沫保温板采购事宜充分协商，甲、乙双方达成一致，订立本协议，以兹共同遵守。
一、 工程名称：CBD大厦幕墙用挤塑板
二、 工程地址：哈尔滨市利民区北京路
三、 材料供应：欧文斯科宁‘福满乐’挤塑泡沫保温板厚度40mm防火等级：B1级
四、 产品价格：1200元/m3(不含税价)
五、 数量： m3
六、 总价款(人民币)：
七、 技术、质量标准与质量保证
产品B1级难燃性各项指标均符合难燃材料的规定要燃烧性能达到GB8624 B1级，其他物理特性均达到或优于国家标准(GB/T10801.2—20xx)
八、 供货时间及运输：乙方在收到甲方预付款后 天送货至现场，运输方式及费用由乙方承担。
九、结算方式：
合同签订后，甲方付给乙方合同额的30%作为预付款，货物到达现场后，经甲方验收合格，付清全款。
十、争议的解决
凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方当事人通过友好协商方式解决。如果不能协商一致，到哈尔滨市仲裁委员会仲裁。
十一、附则
1、本合同如有任何未尽事宜，甲、乙方另行协商确定并签订书面补充协议。
2、本合同自甲、乙方签署之日起生效。
3、本合同一式四份，双方各执两份，自签字后即有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
♥️ 购销合同 ♥️
甲方：______________(购买方)
乙方：______________(出卖方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就木材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物
甲方因位于建设工程需要，向乙方购买木材(木材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见附件一《木材供料清单》)。
二、关于质量要求
所提供的材料均为优等品，木材色调花纹调和、平整，无缺棱少角，产品规格严格按照施工设计图式样加工。
三、关于材质及木材加工
本合同所涉及木材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定木材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。甲方提供加工用地，并保证水电道路畅通。木材名称为芝麻灰。
四、关于供货期限
自本合同签订后至次日起个工作日内，乙方须完成供货。
五、关于交货方式与交货地点
乙方送货至甲方的公墓内，运输费用由乙方承担，装卸费用由甲方承担。
六、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同每套暂定价为人民币元。
2、支付方式。
七、关于合同的变更和解除
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解释权：
(1)甲方延迟付款达30日以上或延迟付款的数额在应付款的30%以上，乙方有解除合同，所产生的经济损失由甲方承担。(2)乙方供货延迟达30日以上或延迟履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。
八、关于违约责任
甲方延迟付款，应按延迟支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方延迟供货，应按延迟供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。关于争议解决因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可想原告方所在地人民法院诉讼解决。
附则
本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方有效。
本合同一式份，双方各执份，自双方签字、盖章后生效。
甲方(签章)：______________
乙方(签章)：______________
______________年______________月______________日
______________年______________月______________日
♥️ 购销合同 ♥️
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、行政法规的规定，双方当事人在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就化肥购销事宜达成协议如下：
第一条 所购化肥购销基本情况
单位：元
第二条 质量标准：甲方应保证乙方所销售的产品质量符合国家标准，农资化肥购销合同范本。
第三条 交货：交货方式为（甲方送货 乙方取货）
第四条 验收：对于化肥的规格、数量等与约定不符或有其他质量问题的，乙方异议期为甲方交货后20日内，异议经核实，甲方应无条件退货或换货。
第五条 付款方式及时间：
（一）签定合同时，买受人支付（定金/预付款）2万元（定金不得超过价款20%），货到验收后一次性支付余款；
（二）款项打入专用卡号：
第六条 违约责任：
（一）甲方违约责任：
1、化肥经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，或赔偿乙方由此受到的损失。
2、甲方迟延交货的，每日应向买受人支付迟延部分价款20%的违约金；迟延交货20日的，除支付违约金外，乙方还有权解除合同，甲方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但乙方在不收取违约金的情况下，有权要求甲方双倍返还定金。
（二）乙方违约责任：
1、乙方迟延提货的，每日应向甲方支付迟延部分价款20%的违约金；
2、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除出卖人应承担的责任，仍以本合同为准。
第八条 本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
第九条 本合同一式贰份，双方各持壹份，具有同等法律效力。本合同自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
♥️ 购销合同 ♥️
小麦购销合同 签约地点：
签约时间：
甲方（供方）：
乙方（需方）：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲乙双方共同协商，订立此合同，双方共同遵守合同条款如下：
三、 质量要求：国标二级以上，即容重在770k/l以上、水分12.5%以下、杂质1%以下，不完善粒小于或等于8%，容重低于770k/l，大于750k/l时扣价40元/吨，低于750k/l拒收，水分、杂质，不完善粒按国家调拨规定实行增减量，其他指标按国标执行。
四、 供方负责铁路整车运输到需方地。
五、 验收标准及方法：质量以货到需方按国家粮食质量检测标准验收为准，数量以需方电子磅检斤为准，包装为编织袋，并用机械缝口，且按0.1kg/条扣皮。需方按照0.2%承担损耗，超出部分由供方承担。
六、 结算方式：先款后货，供方提供全额增值税发票。
七、 违约责任及解决方法按《经济合同法》执行或双方协商解决。
八、 其他约定事项：到站：永州东站，收货单位：湖南永州下河国家粮食储备库(卸货地点：中央储备粮永州直属库专用线)；另1000吨的收货单位：湖南永州下河国家粮食储备库(缷货地点：湖南永州下河国家粮食储备库专用线)。货款两清时合同自行终止。
九、 此合同签字盖章后生效，传真件具有同等效力，本合同一式两份, 甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：法人代表：法人代表：
电话 电话
传真 传真
开户：开户
账号：账号
地址：地址：
♥️ 购销合同 ♥️
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的.入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
♥️ 购销合同 ♥️
塔机买卖合同
出售方： （简称甲方）
购买方： （简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经双方协商达成如下协议：
一、合同签订地：
二、塔机说明：
本塔机由山东省文登市建筑机械厂生产，型号为QTZ400，制造许可证编号：TS2410393-20xx，出厂编号20060362，塔身高度为28米，标准节数12节及其他零配件。
三、出售价格：
甲乙双方确认出售价格为人民币：113000元（大写：壹拾壹万叁仟元整）
四、产权说明：
甲乙双方签字确认本合同并在甲方收到全部价款后，塔机产权归乙方所有。
五、甲乙双方责任：
甲方保证塔机设备在出售前能正常使用，并提供塔机出厂说明书及相关资料给乙方。塔机装运及运输过程中发生的`一切费用和责任由乙方承担。
六、塔机出售后的责任：
本合同签字生效后，塔机在日后的使用过程中，发生的一切安全及质量问题，甲方不承担任何责任。特此声明！
本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。经双方签字盖章之日生效。
甲方：
年 月日
乙方：
年 月日
♥️ 购销合同 ♥️
供方：
需方：
签定地：
供需双方经过友好协商，就供需双方供应原料的有关事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签订合同。
第一条产品的名称：规格、质量要求和供货时间
1、 产品的名称：矿粉
2、 产品质量要求：符合GB/T18046—20xx规定；
3、 产品的供货时间：20xx年9月1日起至20xx年12月1日止；
4、 月供货量300吨。
第二条产品的数量和计量单位，计量方法
1、 交货数量：以需方开具的磅单为依据。
2、 产品的计量单位：吨
3、 计量方法：以需方的电子磅秤称重为准。
第三条产品的包装标准，产品的包装方式为散装。
第四条产品的交货方法和交货地点
供方负责将产品送达需方并泵送输入需方指定筒仓。
第五条产品的'交货时限
供方应于收到需方的电话要货通知起40小时内送达。
第六条产品的价格：
供方价格为1000元/吨，该价格是供方送达本合同第四条规定的交货点的送到价，且为暂定价，如遇到价格调整，以厂方调价函为依据，双方予以确认。任何一方不接受该价格时，本合同自行终止。终止日起一个月内结清余款。
第七条货款的结算程序与支付，款到发货。
第八条产品的质量及验收方法
需方按GB/T18046—20xx标准进行验收，供方必须按需方规定提供《质量保证书》。
第九条供方的违约责任
1、供方逾期交货的，每逾期一日应向需方偿付逾期交货部分货款的5‰违约金。同时，需方有权解除本合同。
2、供方所交产品品种、型号、规格和质量不符合合同规定的，由供方承担由此而产生的一切法律及经济责任，同时，需方有权解除本合同。
第十条 不可抗力
双方的任何一方由不可抗力的原因不能履行本合同时，如路政扣车，交警扣车，雾大雪天，厂方停电检修，应及时向对方通报，不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况全部免予承担违约责任。
第十一条 有关违约金、赔偿费的支付
供方按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿费和各种经济损失，需方有权从应付而未付给供方的货款中自行扣减；需方按合同规定应偿付的违约金，在违约责任认定后1个月内支付结清。
第十二条 购销合同生效
本合同自双方加盖公章后生效，供需双方不得随意变更或解除合同。
第十三条 其他
供方的车辆进入需方单位，必须遵守需方规定。
第十四条 解决争议方法
需方与供方友好协商，协商不成的，可向需方住所地法院提起诉讼。
第十五条 本合同一式二份，供需双方各执一份。
供方： 需方：
代表： 代表：
地址： 地址；
电话： 电话：
开户行：开户行：
帐号： 帐号：
日期：20xx年8月30日
-
更多精彩购销合同内容，请访问我们为您准备的专题：购销合同
