工程安装承揽合同（收藏二十篇）
发布时间：2020-07-14工程安装承揽合同（收藏二十篇）。
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
本工程名称_______________
建设单位_______________
施工单位_______________
签订时间_______________
签订地点_______________
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外。
_________________《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：_________________甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、工程承包方(简称乙方)：根据本《协议条款》中约定的条件，具备《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并经发包方确认的当事人。
四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：_________________乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理是指由具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员受甲方委托对工程进行的监理。
六、总监理工程师：_________________工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：_________________甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门是指受国务院有关部门、各级建设行政主管部门或授权的建设工程造价管理机构委派，负责管理建设工程造价的机构。
九、工程质量监督部门：_________________电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：_________________《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款是乙方完成工程施工内容所应获得的总价款，其金额按照现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，在招标投标或甲乙双方协商确定后支付。
十二、经济支出：_________________在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用：_________________甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、合同工期：根据双方协商，在《协议条款》中约定的工程项目合同工期，参照电力建设工程项目工期定额等规定。
十五、开工日期：_________________《协议条款》约定的工程开工日期。
十六、竣工日期：_________________《协议条款》约定的工程竣工日期。
十七、所有施工图纸（包括相关资料和配套说明），应由甲方提供或经甲方代表批准后，由乙方使用。
十八、施工现场：_________________经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
十九、根据约定，各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议记录、函件以及经过确认的电报、电传等文件均视为合同有效的手写、打字、复印、印刷版本。
二十、不可抗力是指由于自然灾害、战争等非甲乙方责任的因素造成的爆炸、火灾、空中飞行物体坠落等对工程和履约造成的损失。其中，自然灾害包括等级以上的风、雨、雪、震等自然灾害。
二十一、赔偿金：_________________责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
二十二、质量缺陷：_________________工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
二十三、协议条款：_________________结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序
一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：2.《合同条件》;3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;
二、当合同文件存在模糊或不一致的情况时，双方应协商解决。如果这不会影响工程进度，社会监理机构的总监理工程师可先提供解释。如果仍无法达成共识，则按照第30条约定的程序进行处理。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范。
五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。
第四条图纸
一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度。
二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付。
五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
六、如乙方发现甲方提供的图纸存在不完整、不准确或设计深度无法满足施工要求等问题，应立即向甲方代表通报，并根据合同第四条第五款或第二十五条第一款的规定酌情处理。若乙方未能及时发现甲方提供的图纸中存在上述缺陷，甲方仍应按照合同第七条第二款或第二十五条第四款的约定承担相应责任，并支付由此产生的修缮、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任
第五条甲方代表
一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：委派和撤回均应提前3天通知乙方。2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。甲方代表可发出口头指令，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等。
二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。
第六条乙方代表
一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：_________________1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。
二、易人为乙方代表，应在7天前通知甲方。新任代表将继承前任代表应承担的责任，包括合同文件中规定的义务和其职权内的承诺。
第七条甲方工作
一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：_________________1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。7.组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。9.按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失。
三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作
一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。2.按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。3.按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，4.按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。5.采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题。
二、由于乙方未按照合同约定履行其责任，甲方因此付出了额外的费用，并遭受了经济损失。乙方应承担由此产生的所有费用支出，并赔偿甲方因此所遭受的经济损失。
第三章施工组织设计和工期
第九条进度计划
一、合同签订后，甲方应在3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲以及“供应材料、设备计划”、“提供土建工程计划”等相关资料。乙方根据这些资料依据电力建设工程施工技术管理规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”，并如约在开工前提交给甲方代表。如果甲方未按时提供相应资料，将按照第七条第二款的约定处理；如果乙方未按时提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”，将按照第八条第二款处理。
二、甲方代表对于乙方提交的“(或施工方案)和“同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“为合同文件，应共同遵循。三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施。
第十条延期开工
一、乙方应按照约定的《协议条款》和“施工综合进度计划”的规定，在约定的开工日期、开工条件下开始施工。如果因不可抗力等原因不能如期开工，乙方应提前5天向甲方代表说明延期开工的理由和要求。
逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。
二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。
三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟。
第十一条暂停施工
一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。
二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。
三、非因乙方原因导致施工暂停时，甲方需承担经济支出，并相应延长工期；若停工责任在乙方，则乙方须承担所产生的费用。
第十二条工期延误
一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1.工程量变化或设计变更;非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。
三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟。
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
甲乙双方为 DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装 签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装
2、工程地址： 李家台大米厂
3、工程内容： ①DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体仪表及管道、阀门的安装;
②锅炉供水系统安装;
③锅炉至分气缸安装;
④锅炉烟道安装;
⑤锅炉控制柜至设备间电气设备的安装。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责提供明确、可行的线路敷设路径、完备的施工场地、施工用电。
2、甲方指定专人配合乙方的施工安装，负责协调处理工地现场有关问题，并提供施工现场专用仓库。
3、甲方负责将锅炉主电源及接口接入锅炉房内。
4、乙方应按合同规定的时间施工、完工、检验。
5、乙方保证工程质量和工程进度。
6、乙方应严格遵守操作规范，组织安全施工，确保施工过程中的人身和财产安全。如发生安全事故，乙方将承担相关责任并进行赔偿。
7、乙方所安装的内容必须符合国标GB50273-20xx的要求。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，根据现场具体情况进行安装。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收
1、工程竣工后的7天内，甲方应当协调相关部门进行验收，并在通过张家界特种设备检验所的合格检测后完成相关证明文件的办理，以此确认工程的质量符合要求。
五、工程保修维护承诺：
1、在工程验收合格后，所安装的工程实行一年保修。
2、响应服务：在接到求助电话的 2小时 赶赴现场内答复甲方。
3、如果产品发生故障，由于用户使用不当或超过保修期，我们仍然提供服务。但相关材料费用和工时费用将由用户承担。如果我们确认需要维修或更换零件，我们会列出维修项目清单和维修费用，并以书面形式通知用户。在用户签字许可后，我们才能进行维修。
六、合同金额
本合同包干金额为： 贰万贰仟元整(220xx.00元) 本合同不包括锅炉卸车费用和职能部门收费。
七、结算方式
合同签订后，甲方预付工程款50%即壹万元整(10000.00元)。
八、人力不可抗拒事故
如因战争、水灾、火灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有
九、违约责任
1、甲方不按合同第七条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
2、乙方没有按照规定时间完工，并交付使用，应承担每天千分之五的违约金。
十、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交甲方所在地人民法院管辖。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本(共3页)一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属于的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协调解决。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
年月日：
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲方：_____________________(发包方)
乙方：_____________________(承包方)
甲方：_____________________(发包方)
乙方：_____________________(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.装修施工地点：___________________________________________
2.工期：_______年___月___日至_______年___月___日
3.本项工程预计费用________元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
双方合作期间，乙方需提前三天向甲方提交下一工序所需材料清单及数量。甲方应在规定时间内为乙方提供符合设计要求的合格材料，并进行交接手续。如乙方发现甲方提供的材料存在质量问题或规格差异，应及时向甲方反馈，并由甲方负责处理。如因甲方提供的材料质量问题导致工程损失，甲方承担相应责任。甲方提供的材料送达现场后，由乙方负责妥善保管，如因乙方保管不当造成损失，乙方需承担相应赔偿责任。
2.乙方在使用甲方供应的装饰材料时，必须遵循本合同规定的装修范围，未经甲方书面同意，不得将材料用于其他场合。如乙方违反此规定，应按照挪用材料价款的双倍向甲方进行赔偿。
3.乙方应自备施工所需工具，包括锥子、切割片等，并保证其安全性和使用性良好。同时，乙方须佩戴安全帽、安全带等安全装备，确保施工过程中的安全。如有工具维修或损耗，乙方须自行承担相关费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、乙方的工程质量应当符合国家的相关质量标准。
2、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知3日内组织验收。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.我们应该严格遵守规定的装饰装修施工时间，尽可能降低施工噪音，减少环境污染。同时，需要处理好由于施工带来的扰民问题，并与周围的单位、住户保持良好的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.在施工期间，如乙方需要在现场居住，应当特别注意日常用水和用电的安全。同时，乙方应当对工地安全负起责任，一旦发生工伤，乙方应承担相应的法律责任。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方同意，乙方禁止私自携带甲方供应的装修材料外出，如有发现盗窃行为，须按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1.工程款付款方式：
布管验收合格后支付工钱的________%,水电完工后支付________%,整体竣工验收合格后支付________%
2.乙方承包内容：(可以选择)
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板安装
5).小五金、马桶、的安装
6).后期灯具的安装
3.工程结算方式：
按实结算：总价结算：________元/平米(套内面积)
第六条违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的违约金。
第七条纠纷处理方式：
双方若在合同履行中发生争议，应当优先通过友好协商加以解决。如协商无效，可向合同签订地四川省泸州市龙马潭区人民法院(机关)提起诉讼解决。
为了保护自身的合法权益，守约一方有权向人民法院提起诉讼，并要求违约方承担相应的诉讼费、误工费和交通费等相关费用。
第八条合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，并按合同总价款10%支付违约金。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续。
第九条.其它约定：
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)乙方在本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修年，超过保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
(六)合同签订地：龙马潭区王氏大酒店
特别条款：本合同为承揽合同，甲方明确告知乙方并双方共同知晓，甲方不对乙方及其人员的工资支付、人身伤害赔偿、财物损失赔偿等任何法律责任承担责任。
甲方签字(盖章)：_____________________
乙方签字(盖章):_____________________
_____年_____月_____日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
建设单位：_________________(以下简称发包方)
施工单位：_________________(以下简称承包方)
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：________________
第二条：工程地点：________________
第三条：建筑面积：________________
第四条：工程价款及付款方法：________________
第五条：工程期限(开工、竣工时间)
第六条：工程质量标准
第七条：承包形式及材料设备供应
第八条：发包方义务：
1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行)
2.按协议分工，开工前________天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条：承包方义务
乙方负责：
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工，按期竣工。
4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
第十条：违约责任及奖励条款
第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：(盖章)________________ 承包方：(盖章)________________
法定代表人：_____________ 法定代表人：______________
地址：________________ 地址：_________________
开户银行：______________ 开户银行：_______________
帐号：________________ 帐号：_________________
签约日期：________年________月________日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲方：_______法人代表：_______
乙方：_______法人代表：_______
甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《中华人民共和国合同法》以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：
一、工程范围和工作内容
1、工程名称：
2、工程范围：
3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。
二、合同工期
本工程项目工期为_______日。自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
三、工程价款及付款方式
(一)工程价款
以上工程造价共计：_______元大写：肆仟捌佰元整
(二)结算方式
工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。
四、施工期间的安全由乙方负全责，乙方要采取措施保证人员安全，在施工过程中，存放、保管好材料，防止学生在施工现场玩耍出现安全事故。并保证工程质量合格。保质期三年，保质期内因质量出现问题乙方须免费维修或更换。
五、施工要求：
___________________________________。
六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。
甲方：_______(签章)乙方：_______(签章)
负责人：_______负责人：_______
代理人：_______
_______年_______月_______日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
门窗安装施工合同范本
甲方：__________________________(以下简称甲方)
乙方：_________装饰工程有限公司 (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就____________小区的门窗制作及安装等事宜，订立门窗安装施工合同。
一、工程概况：___________________
二、工程工期：___________________
三、工程价款：
1、综合单价：
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个______工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即______万元;
(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应：
___________________________________________________________________
五、工程保修及售后服务
1、乙方需对所有施工内容承担完整的保修责任，其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年。保修期从全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日开始计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、双方签署本合同时，乙方需提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》等相关材料，并与甲方另行制定《质量保修制度》，作为本合同附件，具有同等法律效力。
以便通知乙方进行维修。
甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。
6、在维修期内，乙方须主动与甲方沟通联系，定时巡视施工工程，并记录回访情况。若发现存在质量问题和潜在风险，乙方应及时解决，确保工程质量达到标准。
7、为确保房屋交付使用时的顺利进行，乙方应成立专门服务小组负责本项目的物业管理。在房屋交付过程中，乙方需派员与甲方或甲方选定的物业管理公司人员一同陪同使用者进行交房，并对其反映的问题及时作出整改。如因乙方原因产生责任和费用，乙方将承担全部责任。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、若乙方未按照合同要求将所需门窗及时运至工地、逾期未开工、或任一阶段施工时间超时，乙方应向甲方支付______元人民币的违约金，每逾期一日加收。若逾期超过十四天，甲方有权解除合同，乙方需支付工程总价的20%作为违约金。
3、如果乙方的工程质量未达到约定标准，甲方或监理方将指示或要求乙方予以修复、拆除或返工，直至符合约定标准及甲方要求。若乙方未按照甲方的指示或要求进行整改，在逾期十四日仍未符合约定标准或同一部位已经整改两次仍未达到合同约定标准及甲方要求的情况下，甲方有权解除合同。此时乙方应负担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方。
8、若由于乙方原因导致工程延误或存在质量问题，除了乙方按照合同规定向甲方负责外，乙方还需要承担由此带来的全部损失，包括但不限于因交房延误、房屋质量问题或购房者退房而产生的违约金、赔偿金等。因此，乙方必须保证工期和质量，并在发生质量问题时立即采取必要措施解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份，均具有同等法律效力。
甲方：___________________ 乙方：___________________
法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________
_____________年___________月___________日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
发包人(甲方)：地址：承包人(乙方)：地址：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律法规规定，委托人需履行所需办理的相关许可、审批和备案手续，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等。同时，委托人还应积极配合承包人完成有关施工证件和审批文件的申请手续。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程地点：
2、承包方式：
3、承包范围：
4、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
竣工验收是工程建设的重要程序之一。经过验收合格后，承包人提交竣工验收申请报告，监理人在42天内完成验收并签发工程接收证书。如因发包人原因未能按时完成验收或不予签发证书，则以提交申请报告的日期为实际竣工日期。如果工程未经验收竣工，却被发包人擅自使用，那么转移占有工程之日也算作实际竣工日期。详细的竣工验收情况将载明在工程接收证书中。
(1)计划开工日期：________年____月____日，计划完工期限：________年____月____日，总工期：_______天。
(2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。
二、双方职责
1、甲方职责
(1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。
(2)甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。
(3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。
(4)甲方应在收到乙方的验收通知时，____日内组织人员进行验收。
2、乙方的责任、权利与义务
(1)乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。
乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。
(3)乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。
(4)工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。
(5)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。
三、付款方式
1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。
2、工程完成后，经验收合格后应支付工程款的________%，剩余________%作为质保金。质保期满无误后，质保金将无息返还给乙方。需注意的是，如工程质量未达到相关标准，责任应由相关责任方承担。
若发包人原因导致工程质量未达到合同规定标准，则应承担由此增加的费用和/或延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
四、本工程的质量应符合国家及行业标准。如果工程所在地的标准更为严格，则本合同将适用更为严格的标准。如果工程的质量未达到要求，乙方需承担所有返工费用，并承担由此造成甲方的损失和延误。
五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。
六、工程量变更说明
1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商;
2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间;
3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。
七、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿;若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同。
八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成。
九、附则
1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。
2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。
3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲方：_________公司（系统使用企业）
住所：_________
法定代表人：_________
乙方：_________公司（系统开发公司）
住所：_________
法定代表人：_________
甲、乙双方在遵照国家有关法律、法规的规定，本着友好、协作的精神，经共同协商，就甲、乙双方共同在甲方生产现场实施“
第一条双方责任的约定
为改善甲方生产管理手段，甲、乙双方合作实施_________监控系统_________，并分别承担下列相应条款规定的责任。
1.甲方责任
（1）甲方负责提供系统安装调试所需的有关资料和指定配合乙方工作的人员，配合乙方在规定的期限内，完成上述软件系统所需的生产工艺信息数据库的建立和参与_________系统的连接工作。
（2）为了实施项目并保证数据交换的顺畅，甲方需要提供尽可能详细的数据交换文件，以适应系统的要求。这些文件应按照特定格式进行编写。
（3）未经乙方事先同意，甲方不得将该软件或其中任何一部分提供给第三方使用。
（4）甲方负责上述软件系统在本单位使用过程中的版权保密工作。
2.乙方责任
（1）乙方向甲方提供“_________监控系统_________”其中包括服务器版调度排产子系统_________个；工艺准备子系统_________个；远程控制数据采集端_________个。远程数据采集器在本系统定为计算机。
（2）乙方按甲方提出的“_________”完成系统的安装与实施。
（3）以乙方为主，与甲方共同完成指定信息与_________之间的传输。a.实现从甲方提供的_________数据文件中提取材料清单，产品名称明细、零件明细表、定单号（合同号）等对_________系统的输入信息。b.实现由_________系统输出给甲方成本核算系统的零件制造成本信息的表格文件或数据库（包括物料、成本）数据信息。
（4）乙方负责对甲方_________――_________名使用人员的培训。
（5）乙方有责任对甲方的生产工艺等信息从资料保密，不得转给任何第三方。
第二条进度与工作程序的约定
整个项目分为两大部分进行：
1.基本系统的安装及调试（费用分配为人民币_________元）
（1）甲方在双方商定的期限内，向乙方提供附表所列出的有关资料。
（2）甲方与乙方指定的工作人员共同合作，完成软件基础使用系统的建立（包括各种工艺数据库的建立）；任务开始时间为：自_______年______月______日起至_______年______月______日止。
（3）基本系统运行测试，时间为：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2._________系统与上层模块的数据连接（费用分配为人民币_________元）
（1）甲方负责提供详细的车间上层管理系统面向_________系统传输的文件数据格式（BOM、物料描述）。
（2）甲方要求乙方开发一款系统，该系统需要向相关模块传输零件生产成本数据信息（包括物料和成本）。乙方负责开发程序模块，并确保在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间内完成。
（3）集成系统测试。时间为：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第三条验收标准的约定
1.基本系统的验收，按指定的产品（_________-_________个）可通过系统正常运作为测试验收标准。
2.远程控制端的验收，按系统能够正常发送与接受信号为测试验收标准。
3.与_________的相应数据文件的信息传输，按信息传输正常、数据准确无误为验收标准。
第四条付款方式的约定
甲方应向乙方支付软件系统服务费共_________元人民币，付款定为四期：
1.双方合同签订之日支付_________元；
2.基本系统调试正常，可投人生产使用，验收收后于_________个工作日内支付_________元；
3.远程控制数据采集端与主系统的配置与调试，经验收后_________个工作日内支付_________元；
4.根据本协议约定，双方系统将实现数据传输，经过系统调试验收合格后，乙方应在五个工作日内支付甲方人民币壹万元整。
第五条售后服务的约定
乙方在系统实施后的_________年内，向甲方提供系统维护服务，并提供_________次免费版本升级服务。_________年以后对上述系统的技术服务均按人民币_________元/人，工作日收取费用（如属于本系统自身问题，乙方将免费提供技术维护；
第六条其他约定
1.为了加强企业管理，乙方决定向甲方提供一套基本系统，包括一个作业计划模块和一个工艺模块。在成功实施本企业第一个车间后，乙方将在宣传推广和友好合作的原则下，赠送该系统给甲方，并协助甲方自行实施于另一个模具车间。
在可能的情况下继续进行在前段工作基础上的项目开发合作。
第七条生效条件
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签署并盖章之日起生效。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
于________年____月____日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.工期限定：本安装项目将根据甲方_______海港建设计划，于完工日期后的_______天内实施安装工作，包括_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；
第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算。
8.当甲方需要对工程计划进行修改、增加或减少时，双方应按照双方约定的订单计算总价的增减。若需要增加工程量，则需另行协商该项新增加工程的单价。如果甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地的材料弃置，验收后应按照双方约定的单价支付乙方已完成的工程费用和材料费。
9.工程监督方面，甲方派出的监督人员或代表将对工程进度进行监督，并有权对施工过程进行监工和指导。乙方应准确遵循甲方人员或代表的指示，不得以任何理由忽视其建议。
10.当工程停止时，如果是甲方通知乙方停工，并且原因并非由乙方造成的，则乙方有权要求甲方按照已完成的工程数量、运抵工地的材料及其他合理费用进行支付或扣除。此项费用应当在已交付的款项中增加或扣除。1
1.施工监管：在工程进入施工阶段后，但在交付前，已完成的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由承包方负责保管。除不可抗力造成的灾害外，承包方应对保管中的一切损失承担全责。如遭受不可抗力，承包方应立即详细说明实际损失情况，并向业主提出恢复原状的价格及时间表，以供业主核对并支付相应费用。如果业主决定终止合同，可按合同第10条规定执行。
2.工程保险：在经甲方验收合格后，乙方应当对工程的质量进行保障，确保工程良好运作的时间应为________年，除非因天灾或甲方使用不当所引起的问题。
3.本合同约定，若因乙方原因导致甲方或任何其他人员受到伤害，乙方应承担相应的赔偿责任。但若伤害是由甲方或与甲方签订工程合同的其他工程人员的过错所造成，则甲方应完全承担该责任。
4.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：
（1）图样；
（2）估价单。1
5.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。1
6.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________附件 cac f ec f ag a ege
ade _________， b ad beee _________ ca
d. （ee- afe caed a a） ad _________ ca
d. （eeafecaed a b）.
1. ae f aa : _________.
2. ca f aa : a a39;_________
a.
3. ce f aa : a ecfed
e dagad aee aace
d.
4. e
f ce:e aa
a cdae
e cc f _________
a a， ad a be ceed， cdg ea
f _________，
_________da afe e ce f _________.
5. a ce f aa :_________.. d .
6. ae e f aa :f ae:a a a a
a b ffee ece f e a cef aa ， .
..d ， e cac ce
effe
c.ecd ae:a a a a
a b ffee ece f e a cef aa ， .e_________. .
d. ， a e cecee f cc a
a.d ae:a a a a
a b e ece f e a cef aa ， .. .
d. ， dge aa f
e.f ae:a a a a
a b f ece f e a cef aa ， .. .
d. ， a ee e e a ee ae a e
e.ff ae:a a a a
a b e ece f e a cef aa ，， . .
d. ，
ce -
f e aa . ae:a a a a
a b e ece f e dffeece f e ce f aa ， .. .
d. ， afe e
eceed a bee ed afe
d.
7. ea f defa: e ee a b a fa
cee e
eg
ea a a b a be ed abe， a b aa a ea f c defa baed
e
f a ad f e a ce f aa
e da ， ...d，
f eac da f c def
a.
8. ceae
deceae f : cae a a a
aed，ceae
deceae e g cede， e cedg ceae
deceae f a cea be eaaed accdg
e e ad cd beeee
ae， d e
be ceaed， e ae aee
a ageee f e
ce f aa
e. d a a f e ceed
f a a f e ae - a aed
e e ae
be abaded g
aed - e ade b a a， a a a， afe ag eceed e， a f eac ceed
aea abaded a ee
ce ecfed
a
b.
9. e f ge:e e ee aed b a a ad
e - eeae a ae e a
ee e ge 39; ad ge
c. a b a ef cec
ac - cdace
c c ge b a a39; ee eeea
e.
10. age :d a a f a b
e
f eabed e eb f a b， a b ca
e ad ca f a a e ce f fed ， aea ae ad e eaabe eee
be aed
dedced fe ad a
e.1
1. cd f :e ceed
ad e aea， ， ad ee a e a be de e cd f a b afe cecee ad befe ce ad dee f e . e
e ee f fce aee， a b a be f ebe f a daage f e
de e cd f a
b.
cae f fce aee， a b a ge a
f daage accdg
e aca cd ad gge a eeced ce ad dae fece f c daage
a a f cecg ad a
e.d a a decde
ce
e ， cac a be eaed accdg
ace 10 ee
f.1
2. aa f .a b a aa e ed cd f e
_________ ea afe e dae f eceg e
b a
a. ee， a b a
be abe
ac f gd
e f e
b a
a.1
3. eea :a b a be ed ebe f a a39; ee
e ee
ed de
e eggece f a b dge ge f c
c. ee， c eb ae
a a f e
caed
de
e eggece f a a f ecca caced
a
a.1
4. aace :aace a bece a ega a f
cacad a be a effece a a e . aace cde:
（1） dag，
（2） a eae f
c.1
5. fa f
cac:e cac a be
dcae
e
be edeaae b e ae ee
f. eac f e ae a aee
ce f e cac f ec
d.1
6. aa
:aeace f a eg
e.a b a de fee edc aeace ece fe a ege f _________ f _________ ea afe e eceg f e
b a a ad ed aeace ee ee _________ f efg aeac
e. cac a bee eeced b e ae a f e da ad ea f abe
e.a a:_________ a b:_________b:_________ b:_________ae:_________ ae:_________dae:_________ dae:_________
返
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
合同编号：___________
签订地点：______________________________________
发包方：________________________________
承包方：________________________________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1.1工程名称：______________________________________
1.2工程地点：______________________________________
1.3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。
1.4承包方式：______________________________________
1.5工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日竣工。
1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。
1.7合同价款：人民币￥____________________元
第二条甲方工作
向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
2.2委派________作为甲方的代表，全权负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，并联系协调办理验收、变更、登记及其他相关手续。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条乙方工作
3.1委任_____为乙方驻场代表，全权负责履行合同。负责组织施工，确保施工进度、质量和数量符合要求，协调并解决乙方相关事宜。
3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。
3.4未经甲方同意或有关部门批准，施工期间不得随意进行原建筑物结构和各类设备管线的拆除和改动。
3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期的约定
4.1当甲方需要要求乙方提前完成工程时，必须先征得乙方的同意，并支付因提前完成工程而需要采取的措施所产生的费用。
4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。
5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方收到通知后，须在10日内组织验收，并办理移交手续。如果甲方未能按期组织验收，需在第一时间通知乙方并重新约定验收日期。但甲方应承认完工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。改写后的内容仅供参考，如有雷同，请勿模仿！
第六条关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用下列第_____种方式：
固定价格。
固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。
可调价格：详见本合同第十一条。
6.2本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥_______________元的工程价款。
6.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的______天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意;
第七条关于材料供应的约定
7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用。
7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。
7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格。
第八条有关安全生产和防火的约定
8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故。
第九条奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方____________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方____________元违约金;逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外。
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.4如果甲方未经允许擅自进行原有建筑物结构或设备管线的拆改，并因此导致损失或事故，甲方应自行负责并承担全部损失。在该情况下，甲方不得向任何其他方索赔或追究责任。
9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故。
9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.7当发生一方原因导致合同无法继续履行的情况，应立即通知对方，并尽快双方协商解决。如果无法达成协议，应办理合同终止手续，并由责任方承担赔偿责任，赔偿对方因此遭受的经济损失。
第十条合同争议的解决方式
任何因本合同履行引起的争议，应由双方当事人友好协商解决。如协商不成，应先向____仲裁委员会申请仲裁。如果仲裁裁决对任一方不具有约束力，或者在裁决作出后30日内未能履行，或者任一方明确表示不接受仲裁裁决，则该争议应提交____法院诉讼解决。
1.提交广州仲裁委员会仲裁;
2.依法向广州市番禺区人民法院起诉。
第十一条其他约定
11.1甲方派出的代表在现场签发的变更或增加工程项目的签证，不得视为本合同甲乙双方结算的凭据。如确需变更或增加工程项目，甲方必须出具正式书面文件并通知乙方施工，乙方才能按照该文件进行施工，并根据该文件向甲方结算相关费用。乙方在施工过程中必须严格按照经甲方审定的施工图预算以及设计施工图纸中的内容进行施工，同时负责施工过程中所涉及的用水、用电等所有费用。
11.2本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算;若工程量减少则扣除相应减少金额后结算;若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按20__年《广东省安装工程综合定额》下浮______%结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。
11.3本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。
11.4本工程约定的工程质量保修金为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。
第十二条附则
12.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。
12.2本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
12.3本合同履行完成后自动终止。
12.4本合同附件：
12.4.1施工图纸或作法说明
12.4.2工程项目一览表
12.4.3工程预算书
12.4.4会议纪要
12.4.5设计变更
甲方：____________
法定代表人：______________
乙方：____________
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲方： （出租方）
乙方： （安拆方）
丙方： （使用方）
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确三方的权利、义务关系，经三方协商一致。
一、安装设备名称： ， 安装高度 米。
二、工程地点及费用：
1、工程地点： 项目。
2.费用：设备的安装、拆卸和检测费用为（ 元），其中包括进出场费、加节费、附墙费、以及安全措施等费用。
三、作业时间：乙方按照丙方的要求于 年 月 日至 年 月日安装、调试合格后。
四、甲方责任
1、向丙方提供出租设备安装的基础图纸、附墙方案和附墙预埋图，负责设备基础和预埋件施工的现场指导，同时负责设备使用过程中的附墙、加节和操作过程中的安全责任。甲方每次升、降节完毕可以使用后，对操作人员和丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和相应的费用。
2、由甲方聘用设备安拆单位，安拆单位必须具备设备安拆资质，且在建设备行政主管部门备案登记。
五、乙方责任
1、 乙方必须有多年安拆经验的专业安拆人员，且执证上岗。
2、 设备安装（拆卸）时，必须做好安全准备工作，配好安全帽、安全带、防滑鞋、分工合作，责任到人。
3、 乙方必须有安全员在现场指挥观察，每安装一个部位都要进行检查。
4、 在安装过程中，认真检查汽车吊的吊索、吊钩、保险，汽车的性能是否正常，条件准备齐全才能进行工作。
六、丙方责任
即满足起重设备行驶道路及场地（保证16吨以下吊车的场地及道路）。
2、搞好施工现场安拆设备所需电源等准备工作。
3、负责对甲、乙方操作人员进行项目施工的入场三级安全教育。
4、设备安装（拆卸）过程中，项目部必须指定专职安全员配合安装单位，协助安装拆卸施工现场的安全管理。
甲方： （出租方）
乙方： （安拆方）
丙方： （使用方）
日期：
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲方：_________________乙方：_________________空调工程有限公司
地址：_________________地址：_________________
传真：_________________传真：_________________
电话：_________________电话：_________________
联络人：_________________联络人：_________________
部门：_________________部门：_________________
根据《__________》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承揽甲方工程等事宜。
第一条：工程名称：(下称“本工程”或“工程”)
第二条：工程地点：__________________________________
第三条：工程范围：(详如本合同图说附件一)
第四条：本工程将于_______年_______月_______日(下称“开工日”)开始施工，预计工期为60个日历天。工程完工后，将进行甲方验收。
第五条：工程总价：人民币_________________元
第六条：付款办法
6.1乙方银行账户：户名：__________________________________银行名称：__________________________________账号：__________________________________
6.2本合同总货款按下列约定支付：
签订合同，甲方应付乙方总工程款的30%，即人民币__________元;
热回器及水泵到工地，甲方应付乙方总工程款的40%，即人民币__________元;
工程全部完工在验收之前，甲方应付乙方总工程款的15%，即人民币__________元;
工程全部完工并经甲方验收合格，同时乙方办妥保修证并签署保证书予甲方后，甲方应支付乙方工程总价之12%。
6.3保修金条款
本工程不需要缴纳保修金。
双方约定，乙方应向甲方缴纳工程总价的3%作为保证金。保证金在保修期届满且乙方已完成所有保修义务后，乙方可向甲方申请退还，无需支付任何利息。
本工程按国家法律、法规规定工程承包方或施工方应在工程的合理使用年限内履行保修义务的。
6.4为了保证工程进度和质量，乙方可向甲方申请工程进度款和保修金。甲方应在收到申请后3日内核实工程进度款情况，并在7日内核对保修金。核对完毕后，甲方应在20日内将款项汇入乙方指定的银行账户。若甲方逾期未付款，将影响工程进度并顺延工期。
6.5乙方需向甲方索取所有工程款的全额合法发票，并由甲方指定的监理工程师进行确认签字。
第七条：工程价款
7.1本合同第五条工程总价包括但不限于所有必要的物料、设备成本、机械费用、运输费用、各项应缴税款、搬运费、工资、安装费、一般支出、利润、设计费、管理费、保修费、工程检验费，以及与履行本合同有关的其他成本和费用。甲方需向政府缴纳规定的相关费用。
7.2乙方确认并同意本合同工程总价系属确定价格，乙方不得因工程所需的材料、供应品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资率及其它成本费用的增加为理由而要求调整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求调整工程价款或请求额外补偿。
第八条：图说附件
8.1本合同附件、议价纪录表、图样、估价单、施工说明书、工程项目书、工程进度表和乙方的执行计划，暨甲方提供的各项工程图说及规格(下统称“图说附件”)，经甲方认可者均为本合同的内容，对双方具有法律上约束力。
8.2乙方已详细审阅、了解本合同及其图说附件，并经检视工程地点，已充分了解工程位置现状及地质等，并已研判可能影响本工程的各项情况后，按甲方核准的图说附件，提送执行计划，包括工程质量管理计划和品质保证计划等，并提供各项工作所需的一切人力、监督、物料、供应品与设备。
8.3如遇图说附件均未载明，而按相关政策、同行业技术标准及国家强制性规定为应做的工作的，乙方应按照甲方或监理工程师通知施工，不得借故推诿或要求加价。
8.4乙方应当按照本合同以及相关法律、法规的要求进行工程的执行，并且负责向甲方提交申请所需的所有证照文件。
8.5图说附件和执行计划的提供日期：甲方将于合同订立时或约定日期，交付其图说附件予乙方。
8.6图说附件的保密要求：甲方提供的图说附件及本合同其它条款规定之文件或信息及乙方在履行本合同过程中所了解的有关甲方的商业信息为甲方商业秘密，乙方应维持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供给任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相关数据，乙方应妥善保存，工程执行阶段甲方及监理工程师若有需要。
请注意以下内容：1、认真核实工程范围和工程量，确保图纸上有明确的标注和说明；2、甲方提供的图书附件应为甲方签章的原件，并在签约时作为合同附件由我方收管，必须有甲方签章并注明附件一字样。特别提示：8.1中指出，经甲方认可者均为本合同内容。
第九条：工程及材料监理
9.1乙方依本合同执行的一切工程，应随时与甲方和监理工程师协调，同时应避免本合同与乙方其它进行中的工程相互抵触而影响本工程的执行。甲方可决定与本工程施工及进度有关的事宜，包括图书附件、规格及相关文件的解释。
9.2履行本合同之一切工程材料，应经甲方检查合格后方准使用，如甲方认为不合格，乙方应在监理工程师见证下取样送交双方共同认可之检验机构或实体检验，如检验结果为不合格，乙方应立刻调换，因此而发生之搬运、损耗及其它一切费用均由乙方负担。
9.3甲方有权指派监理工程师对本工程的执行情况进行监督，并具有向乙方发出指示的权利。在不影响乙方正常施工的情况下，甲方随时可对工程进度和质量进行检查。
9.4乙方与甲方间的一切函件的正本应送交甲方，副本抄送监理工程师。
第十条：工程变更
10.1本工程所需材料如有未尽载于图说附件内，但为工程技术或施工惯例所不可或缺者，乙方均应照做，此并非工程变更，乙方绝对不得要求变更本合同工程总价。
10.2如果甲方认为工程需要进行变更，应及时通知乙方，乙方应立即处理工程变更。对于由于变更导致工程数量增加或减少的情况，变更工程价款仍按照原定单价计算；但如果是新增项目，则需要双方协商新的单价。如果由于甲方的变更计划，乙方需要废弃已完成的工程部分或者已经订制并制作完成的加工部件，并且这些部分和材料符合甲方变更计划的要求，那么甲方应在核实验收后，按照本合同所定单价或者市场价格，计算费用。
10.3乙方于工程开始执行后，应定期自我检讨其执行成效。若有变更应书面通知甲方。
第十一条：履行进度
11.1乙方应于第四条开工日前，以大图样与样品提交甲方核定。
11.2乙方应在第四条开工日前三日内，提交甲方核定与本工程各项工作与目标有关的详细工程进度时间表，显示每一细部工程项目的预计开工日与竣工期，乙方应按工程进度履约，定期由甲方验收，且应按照本合同第四条规定的工程期限。
11.4凡因天候或其它因素致无法如期施工，乙方应无条件以夜工或其它方式赶工弥补，在任何情况下不得延长或逾期，且甲方得视需要。
本条约定过于严苛，如非我方原因（如气候、停水停电、甲方或第三方原因等）导致工期延误，我方有权要求工期顺延；如甲方原因造成延误，则我方甚至享有追究甲方造成窝工、停工损失的权利。此外，若甲方提出加班或其它方式以赶工进度，需考虑劳动法规定的加班工资等相关问题。建议与对方就此进行协商，尽量减轻我方责任和成本。
第十二条：施工管理
12.1在施工期间，乙方需在工程地点醒目处设置警示装置，并在夜间设置照明设备或加装防护措施，以确保周围人畜及公私财产的安全。如果在工程进行期间造成公共建筑、道路、下水道、电信管线、或私有林木植物以及人民生命和财产等方面的损失，责任应由乙方承担并赔偿。
12.2乙方应派富有工程经验的监工人员常驻于工地，依照工程施工进度时间表，切实执行并遵照甲方的指示照图施工;甲方或监理工程师认为乙所派监工人员不能胜任时，得要求乙方更换之，乙方应立即撤换，并不得借故向甲方要求赔偿。
12.3所有由乙方雇用的工人必须具有相应的工作技能。如果某个工人无法胜任工作、不听从管理或者违反规定，甲方或其指定的监理工程师将通知乙方在二十四小时内予以撤换，并且该工人禁止再次被使用。乙方不能以此为理由向甲方要求任何赔偿。
12.4乙方应当负责管理所有工人的工作情况，确保工作场所的安全、卫生，提供必要的生活和饮食支持。如有任何违规行为或侵害他人权益者，由乙方承担相应责任；在工人发生意外或伤亡时，也由乙方自行处理，甲方不承担任何责任。
12.5所有使用的材料和机具设备，甲方在进场前有权对其进行检查，并认可在场的所有新旧材料和机具设备。未经甲方事先书面同意，任何材料和机具设备均不得移出工程地点。
12.6本工程经甲方或其指定的监理工程师，查有与图说附件不符之处，或所做工程草率或材料低劣而不合规定者，乙方应立即拆除，并依照规定图说附件及材料，重予施工至符合规定为止。
12.7在本合同工程范围内，如有涉及到其他工程及临时设施，甲方可能会委托其他承包商进行处理。乙方有责任与该承包商进行协调合作，以确保项目的顺利进行。如果因为工作无法协调而导致错误、延期或意外事件发生，乙方将承担一切损失，并接受甲方的裁决，并承担相应的赔偿责任。
12.8本工程在未经甲方验收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的机具、材料，概由乙方负责保管与防护。凡一切非人力所能预防，或意外损坏，皆由乙方完全负责。
(乙方依照本合同约定向甲方提出验收申请的，甲方应在7日内作出回应并安排验收，超过15日甲方未作出回应或安排验收的，视为工程验收合格。
12.9若乙方或其工作人员在施工过程中存在过失，导致甲方或其工作人员以及第三方的身体或财产受到损害，应当承担相应的赔偿责任。
12.10乙方应遵守甲方制定的相关管理规则之规定。
12.11乙方应保证其施工人员应遵守甲方厂区的规定。如乙方施工人员违反甲方厂区的规定，甲方可要求乙方撤换该人员。
12.12乙方保证施工队使用的区域，应维持环境清洁，并负保安责任。
12.13乙方各项施工应符合本合同约定，如有未约定者，则应依照国家有关规定施工，如地方部门有更为具体且有利甲方的规定者，则照地方规定施工。
12.14如涉及隐蔽工程，乙方应及时通知甲方验收，甲方未于法规规定时间内验收者，甲方有权要求乙方打开隐蔽工程验收，如工程有任何不符合甲方规定者，打开隐蔽工程及验_______用由乙方承担;如无问题由甲方承担。如乙方未通知甲方验收，自行隐蔽工程者，甲方得随时要求乙方打开隐蔽工程验收，由此产生一切费用，含打开隐蔽工程、验_______用等，由乙方承担。甲方验收合格后，乙方方可继续进行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已进场的或使用中的材料、设备主张任何抵押权、质权及留置权。
12.16乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自行负担。
第十三条：工程验收
工程全部完工，乙方应将所有设备，一律迁移工地外，并清扫工地始得申请甲方验收。工程验收时，如甲方认为有开挖或拆除一部分工作，以作检验者，乙方不得推诿，并负责修复，涉及之费用比照第十二条、第十四条规定执行。乙方应保证工程完工质量符合施工图说附件、国家颁发的施工验收规范和质量标准及其与工程质量相关的文件标准。如工程或工作须经政府有关部门检验的，应当由政府有关部门检验合格。工程验收时如有与图说附件及其它文件不符或未经政府有关部门检验合格者，乙方应在甲方指定期限内无偿完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本条“整改”)，该工程经过整改后，造成逾期交付的，乙方承担违约责任，除依第十五条规定给付甲方违约金外，并赔偿甲方所遭受的损失。对该工程的无偿整改，乙方如有任何迟延，甲方可将该工程的整改另行委托其它施工方承担，乙方不得有异议，乙方除承担该其它施工方整改工程费用外，承担违约责任，并赔偿甲方所遭受的损失。该整改工程费用和违约金及赔偿甲方的损失，甲方可在乙方未领工程款内扣除，乙方不得有异议，如有不足，乙方仍应负责清偿。
第十四条：品质条款
14.1乙方应当保证有承包本工程之资质，并取得所有相关许可证照。
符合国家工程品质管理标准及各地区相关部门相应的建筑施工标准等有关法律、法规和其它专业的质量检验评定标准。
14.3乙方应设专门负责的工程品质管理组织，其负责人须具有品质工程师训练合格及相关权利范围。
14.4乙方于每一细部工程完成后应由其品质管理组织自主检查后，方得根据工程进度表及图说附件等相关数据，提请甲方及其监理工程师审查。工程不合格者，甲方有权要求乙方在限期内无偿修理或者返工、改建。
14.5乙方应保证工程品质符合健康、安全、可靠度等标准。
14.6乙方应每年办理一次全面性稽查，负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生自然损坏，乙方自费予以修复。
第十五条：违约罚款
如果乙方违反本合同第四条、第十一条、第十三条、第十六条或第十九条第二款的规定期限，每逾期一日应按照工程总价的千分之一计算，向甲方支付违约金。该违约金可在乙方未领取工程款时从中扣除，如不足则乙方仍需负责偿还。
(1、如果甲方未能按照本合同约定的付款方式和时间进行支付，每逾期一日需向乙方支付违约金，违约金金额按照工程总价的千分之一计算。如果该违约金不足以弥补乙方因此而遭受的损失，乙方仍有权要求甲方承担剩余的赔偿责任。
(2、如因甲方原因造成窝工、停工、待工的，甲方应按每日元向乙方计付损失费用;
第十六条：保修期限
甲方有权要求乙方另行签订保修协议，乙方应按照保修协议提供保修服务。如未另行签订保修协议，本工程的保修期限自甲方验收合格之日起为期贰年，另关于电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为贰年，供热与供冷系统，为贰个采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的渗漏的保修期为伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走动、裂损、坍塌或发生其它损坏时，乙方应于甲方通知期限内按照图说附件。
第十七条：工程_______
乙方应依法为其从事危险作业的施工人员办理意外伤害_______，并自付_______费，并于本合同签订之日起七日内交付该_______的_______单复印件予甲方存查。
本工程未约定_______条款。
本工程由甲方向国内_______公司办理工程一切险及第三人意外责任险。出险时，乙方需保护现场、拍照留存、及时通知甲方;
第十八条：税捐条款
因本合同所发生的税款，由甲乙双方依法律规定自行负担。
第十九条：解约条款
19.1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或终止本合同的一部分或全部：
19.1.1乙方有破产之虞、进行破产或破产和解的程序。
19.1.2乙方有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形者。
19.1.3违反本合同任何条款规定，经甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工减料或不听从甲方的\'指示者。
19.1.5乙方违反其它任何条款或图说附件说明，甲方认为其不能履约者。
19.2如本合同经甲方解除或终止时，乙方应立即停工，负责遣散工人，清理现场，并于甲方通知后，五日内撤离工地。且任凭甲方以任何方式，将全部或划出一部分工程，改交他人承揽或施工，对此乙方不得异议，且应积极配合甲方办理工程报建等相关项目的变更登记手续。
19.3若甲方单方面解除或终止本合同，乙方应在甲方规定的期限内赔偿因此给甲方造成的全部损失。
若甲方未能及时支付应付款项且超过规定时间，乙方有权解除或终止本合同的全部或部分，并收回已经运至工地的材料、设备和人员。由此造成的一切损失均由甲方负责，甲方还需赔偿乙方因此所受的全部损失。
第二十条：不得转让条款
20.1乙方在本工程完成交接予甲方前，无论已完或未完工程，或已运入工地的工程材料均不得转卖、转让或贷与第三者，或以供抵押及其它担保。
20.2乙方对本合同、本工程及由本合同所生的权利，除经甲方事前书面同意，并有下列情形之一者外，不得将本合同及本工程的全部或一部分转让予第三者：
20.2.1由甲方指定之一部份专门工作，或必须持有某种机具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份专门工程转包后显然对工程有利者。
第二十一条：合同期限
合同自双方签署之日起生效，直至乙方按照第十六条或法律、法规的规定履行完保修责任。在合同期限内产生的权益，无论合同届满、解除或终止，均保持有效。
第二十二条：管辖条款
甲乙双方一致同意，就本合同所产生的任何争议，应当通过友好协商方式解决。如果在协商过程中无法达成一致意见，则以甲方所在地法院为第一审管辖法院。
(如甲方营业所在地不在本地的，此条款不能接受)
第二十三条：通知条款
23.1双方通知可以电话、电报、传真、电子邮件、EDI、信差、挂号或快递等形式进行。各方书面委派的工地代表可为签收通知之受送达人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或双方书面确认的地址为准。以邮寄方式通知的，自通知交邮第三日即视为已送达并发生送达之效力。
23.3本合同壹式份，甲方执份，乙方执份。
第二十四条：附则
投标文件或图说附件若与本合同有抵触时，以本合同为准。
立合同人：
甲方：____________________乙方：____________________
有权签字人：____________________有权签字人：____________________
________年________月________日________年________月________日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.安装工程将根据甲方工程建设进度，在甲方港口建造工程完工后的______天内完成，期间将进行_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。 第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;
第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.由于乙方未能按时完成工作，因此需要承担违约责任，并按照每日总价的1%来支付违约金，具体金额为_______美元。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工。
10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11.工程监护的责任由乙方承担。在工程施工完成之前，乙方应当保管好已经完成的工程、留在现场的材料、工具、设备等。乙方须对所有保管过程中发生的损害承担全部责任，除非遇到不可抵御的自然灾害或人祸。如果出现此类情况，乙方应详细说明受损情况，并向甲方报告原状恢复所需的费用和时间，以供核对付款。如果甲方决定终止工程施工，则按照合同第10条规定执行。
12.为了确保工程的质量，除非遭受天灾或因甲方使用不当所导致的问题，乙方应在甲方验收合格后，对工程进行_________年的保险保障。
13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.服务条款：乙方应在经甲方验收后，向甲方提供一年免费定期保养_________主机的服务，每隔_________个月派遣技术人员进行维护，确保其正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲方：
乙方：
为了保证空调等家用电器安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条 甲方安全责任
甲方在乙方进行空调等家电安装前，对乙方进行安全教育，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项，教育后甲方无相关安全责任。
第二条 乙方安全责任
1．乙方必须有正规营业执照、法定代表人。
2．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
3．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
4．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
5．乙方负责对其安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
6．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
7．乙方的安装，必须以甲方报单信息为准，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
8．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
9．乙方所有安装都要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
10．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
11．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
12．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
13．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
14．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲方：
乙方：
根据〈〈中华人民共和国民法典〉〉及其它有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方充分协商，一致同意，特签订以下条款，共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址：。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：天。在甲乙双方认同可以开工、材料进场的第二天计算工期,开工日期为20__年11月22日。
第二条甲方责任，权利和义务
1、甲方提出设计思路、项目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通电等工作，使之达到乙方装饰施工要求。
3、需提前做好乙方开工现场准备工作，包括清除可能影响施工的障碍物、安排乙方所需水电，并承担相关费用。
4、根据乙方要求及时做好工程验收工作。
第三条乙方责任、权利和义务
1、指派项目责任人，按合同及规范要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。
2、严格遵守施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照甲方指定的图纸进行施工，并及时记录各项质量检查结果；积极参与竣工验收，编制工程结算。
第四条工程项目
1、振升平开窗，双层钢化中空玻璃，单价元/2__812=元
2、玻璃幕墙，博克兰玻璃，单层贴膜，45__100的铝材做骨架，单价元/2__46.52=元
3、上海双雄铜门厂，单价元/2__4.72=元样式如图40-01所示。
4、隐形防盗网，单价元/2__542=元
5、推拉门：单价元/2__35.32=元
6、阳光房，45__75方管做骨架，8厚钢化玻璃，单价元/2__=元
7、卫浴门，1元/条__5条=5元
8、室内门，元/条__9条=元
9、美步楼梯，甲方指定样式，单价元/__=元
第五条工程质量及验收
1、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
2、工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方必须在接到通知的三天内组织验收，并办理相关手续。若甲方未能在规定时间内完成验收，应及时通知乙方并另行约定验收日期，但甲方应确认工程的竣工日期。若甲方在约定时间内仍未完成验收，则视为默认验收结果。
3、在未完成验收移交手续前，甲方不得擅自使用成品或半成品。如擅自使用,将视为该部分已经通过验收认可合格。
4、如因验收不合格的工程而须返工的，乙方应承担相应的责任和造成的一切损失。
第六条付款方式
合同总金额：元
1、乙方完成1.2.3项的工程时，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付总工程款的95%，
余下5%作为保证金6个月后再支付。
第七条本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，经双方签字之日起生效;
甲方：乙方：
签订日期：年月日签订日期：年月日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
发包商名称(甲方): 承包商姓名
(乙方): 法定代表人： 法定代表人：
甲乙双方根据《浅水湾半岛》开发建设项目的工程设计施工图,甲方要求乙方按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标淮等有关建筑施工规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上。
一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。
二.工程量计算的基础是甲方提供的设计施工图，依据四川省建筑工程预算定额以及峨眉山市材料信息价和招投标等有关文件，进行计算。通过对工程量的准确计算，可以得出工程造价。
三.我们可以承接建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及其附属工程的包工，不包括材料费用。我们按照建筑面积每平方米计价，价格为人民币 元整。
四.发承包期限：建筑物名称： 自 年 月 日至 年 月 日。
五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。
六.工作内容要求：
1.乙方同意在甲方安排的工作地点，并根据甲方提供的《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工图纸，按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标准等有关建筑施工规定。
2.乙方应按照甲方主体结构与工程总体施工进度要求，按时按量完成预埋与安装施工任务。
七.甲、乙双方权利与义务：
1. 甲方权利与义务 住址: 现居住地地址: 居民身份证: 居民身份证:
甲方需向乙方提供《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物的施工平面图纸，包括材料运输道路和堆放场地。此外，甲方还需提供20平米内的库房与看护室，并确保项目区域内的电力照明正常供应。
甲方具有对乙方施工资质和工人的上岗证进行检查的权利。同时，甲方有权按照国家标准规范对乙方进场材料进行全面检查和验收，如果发现非标准或不合格的材料，乙方应立即退场，并对相关费用承担责任。
⑶乙方对各栋号建筑物水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工前，应编制施工组织设计或施工方按，上报甲方技术管理部门与工程监理，并经审核批准后开工。
⑷乙方在各栋号建筑物进行水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工时，甲方有权对其施工过程进行施工质量、安全生产检查、监督，发现乙方在施工过程出现不符合设计内容要求、国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准，施工组织设计、方按等现象甲方有权制止，乙方应即时停工及拆除。
⑹甲方应在每月28日前，完成对乙方上报月份施工进度工程量审核与批准，并在当月30日前预付80%进度款，其预留20%作为乙方履约保证金，当月归还预留履约保证金中的15%，余下5%转为工程质保金按国家相关规定质保期限时间逐步归还。
甲方可以监督乙方对施工人员的工资发放情况，以确保乙方人员的稳定性。甲方不会提前给予乙方备料款。
2. 乙方权利和义务
乙方应当严格遵守国家法律、法规和社会公德，同时也要遵守甲方制定的各项规章制度，爱惜甲方的财产，保护甲方的利益。
乙方需提供真实有效的施工资质和进场上岗人员的岗位证，并接受甲方审查。乙方必须严格遵守国家和地方有关建筑安装工程施工质量、安全、操作规程等相关规范和条例。此外，乙方还应保证施工过程中不会损害甲方利益，否则将承担相应的责任和赔偿。
⑶乙方应根据所承包的施工项目，在进场开工前或施工过程，按照设计图纸、国标建筑工程施工规范、标准对全体人员进行全面施工技术交底与安全教育并签字存挡，严格按规定对施工人员上岗配全各种安全防护设备。
⑷乙方在购买或租用材料及设备时应收取其有效合格证或检测报告，材料与设备进场时应通知甲方技术与监理部门査验，经甲方验收合格签章后卸车就位。
⑸乙方应按照甲方所安排的各栋施工进度及时完成各项承包内容施工任务，各分项工程施工应符合设计内容要求、国标施工规范要求，预埋工程项目及材料应及时上报甲方与监理。
⑹若施工过程中，乙方需接受当地建设行政及其他部门对其承包任务中的施工质量、安全及资料等方面的检查和指导，应积极配合并承担相关费用。 ⑺乙方应自行承担场内材料的水平与垂直运输所需的车辆和费用。
乙方需于每月25日前提交当月施工进度报告和工资发放表，甲方审核后通过。甲方将在支付完乙方员工工资后向乙方支付余款。
⑼乙方材料、乙方需负责设备和工具的进出场、运输、装卸、搭设和拆除。乙方全体员工的办公、住宿、水、电和饮食等生活设施应由乙方自行解决。进场施工人员必须持有上岗证，并戴上安全帽、穿上劳保鞋，当在离地面二米以上的建筑物四邻一米处施工时，必须绑定安全带。如果乙方员工发生工伤事故，乙方应负责处理并承担相应的赔偿责任。
六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工。
七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
按照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律规定,结合本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
甲方： 乙方：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包形式：包工不包料，包质量，包安全，包工期，包保养。
4、工程承包内容：铝合金工程安装.
二、工程计量计价
1、工程计量:结算以施工铝窗的完成面积×单价。
2、工程计价:单玻29元/㎡ 中空玻璃32元/㎡.
三、工程质量：
1、门窗外框安装要求如下：正、侧面偏差垂直度不得超过3毫米；水平度误差不能超过2毫米；标高与设计要求的偏差不大于5毫米；正、侧面中心线与设计要求的偏差不大于3毫米；门窗框对角线长度误差不得超过2毫米。在安装码连接四角的距离不得大于200毫米的前提下，其余中间固定码的距离不应超过450毫米，才可进行安装。
2、乙方在工程完工后,必须对自己所分包的工程项目进行自检，并确定达到合同要求的质量,
四、工程进度及工程进度款支付：
1、工程进度：
A、 乙方根据甲方施工进度计划要求，及时调整人力，确保进度要求。
2、工程进度款：
A、外框安装完分区分段验收合格付40%。
B、工程安装完分区分段验收合格付40%。
C、总工程验收合格付15%，扣留5%作保修金。
D、产品保修期为2年，第一年内如果安装质量无问题并且按照要求完成保修，则不需要支付任何保修费用。在保修期的第二年，需要支付50%的保修费用。如果出现质量问题，费用将根据责任分担来支付，并从乙方的承担部分中扣除。如果在保修期结束时没有发现任何质量问题，那么应该全额支付工程款。
五、 甲方的责任及义务：
A、及时把需要安装的配件和构件运到工地，并负责一切签证手续。
B、协调施工员管理，使乙方顺利施工。
C、及时组织技术交底，并组织施工员同步验收。
D、由于甲方造成乙方的失误,甲方按合理需求补偿乙方费用。
六、乙方的责任及义务：
A、服从甲方和施工员指挥，做到严格遵守一切操作规程，文明施工。
B、及时确保工期完工，达到质量要求。
C、严格按图纸施工，因自身的因素而造成的返工失误自行负责。
D、乙方在安装过程中，浪费玻璃材料应控制在8‰，超出部分应从安装费中扣除。
七、工伤事故：
A、工伤事故在5000元部分，乙方自行负责；超5000元部分，甲乙两方各承担50%。
八、因自然灾害，土建，施工员等不可抗拒因素而造成乙方失误或停工。
九、违约责任：
A、甲方未按期支付工程款，按规定赔偿乙方外，工期顺利进行。
B、乙方未按甲方指定施工，使工期延误，乙方赔偿甲方因此受到业主的处罚。
C、乙方未按甲方指定施工，造成返工浪费材料，乙方负责因此造成的赔偿。
十、双方在施工过程中造成的纠纷，不能达成共识，交由法律部门作仲裁处理。
十一、其它事项：
A.未尽事项，应友好协商。
B.乙方找人上岗必备三证:身份证,居住证,工作证;一卡:平安卡.
C.本合同经双方签字盖章后生效，工程款全部付清一个月内自行失效。
D.本合同一式二份，甲乙两方各执一份。
十二、其他条款:
1.乙方承诺:
A.乙方不得宴请甲方及监理人员.
B.乙方不得以任何形式行贿甲方或监理人员.
C.如违反上面承诺,乙方同意甲方将工程总款10%的工程款不予结算.
D.乙方不得拖欠工人工资,必须在完工后一个月内支付工人工资.
E.如拖欠工人工资引起工人劳资纠纷影响到甲方声誉的,工资结算价按80%结算.
2.
甲方代表签字： 身份证号码 ：
电话号码： 甲方 盖章：
乙方代表签字： 身份证号码 ：
电话号码： 乙方盖章：
见证人签字：
签字日期： 年 月 日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
工程安装合同
于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.安装工程将根据甲方工程建设进度，在甲方港口建造工程完工后的______天内完成，期间将进行_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；
第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.由于乙方未能按时完成工作，因此需要承担违约责任，并按照每日总价的1%来支付违约金，具体金额为_______美元。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工。
10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11.工程监护的责任由乙方承担。在工程施工完成之前，乙方应当保管好已经完成的工程、留在现场的材料、工具、设备等。乙方须对所有保管过程中发生的损害承担全部责任，除非遇到不可抵御的自然灾害或人祸。如果出现此类情况，乙方应详细说明受损情况，并向甲方报告原状恢复所需的费用和时间，以供核对付款。如果甲方决定终止工程施工，则按照合同第10条规定执行。
12.为了确保工程的质量，除非遭受天灾或因甲方使用不当所导致的问题，乙方应在甲方验收合格后，对工程进行_________年的保险保障。
13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。
附件包括：（1）图样；（2）估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年。
本合同按双方所签日期生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：___________________ 签订地点：___________________
附件
CONTRACT FOR PROJECT INSTALLATION
This Contract for project of installing Main Engine is made on_________， by and between _________ Company Ltd. （here- inafter called Party A） and _________ Company Ltd. （hereinaftercalled Party B）.
1.Name of installation work： _________.
2.Location of installation work： Party A’’s_________in Port A.
3.Scope of installation work： As specified in the drawingsand statement attached.
4.Time limit for completion：
The installation work shall cordinate with the construction of _________ in Party A， and shall be completed， including thetrial run for _________， within _________days after the completion of _________.
5.Total price of installation work：_________U.S. D only.
6.Payment terms of installation work：
First installment：
Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor installation work， i.e._________U.S.D only， when thiscontract comes into effect.
Second installment：
Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor instalatiorn work， i.e_________U. S. D. only， at the commencement of construction installation.
Third installment：
Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， duringthe installation of pipes.
Fourth installment：
Party A shall pay to Party B forty percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， at thetime when the main equipment arrives at the site.
Fifth installment：
Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work，i， e._________U. S. D. only， upon comple - tion of the installation work.
Sixth installment：
Party A shall pay to Party B ten percent of the difference of the price for installation work， i.e._________U. S. D. only， after the work received has been proved qualified.
7.Penalty for default：
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
发包方：_________(以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
遵照《_________》和《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就_________工程劳务作业的承包事宜进行了充分协商并达成一致意见，现签订本劳务作业承包合同，双方共同遵守执行。
一、工程概况：_______________________
工程名称：_______________________
2、工程地点：_____________________
承包方式：___________________________
承包范围及内容：
二、工程工期
本工程的工期从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，总日历天数_______天。
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延。
三、承包价款及支付方式
承包价款按建筑面积每平方米_________元计算，总承包价款暂定为_________元。
(
2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。
支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的____%，剩余______%的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程质量标准及验收
乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到
五、材料供应及质量要求
应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划。
六、双方责任和权利
(一)甲方的责任和权利
甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等。
2、甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料。
甲方有权对乙方进行监督和检查，确保承包工作的质量、工程进度、安全生产和文明施工达到标准。若发现乙方违反本项目管理制度或工程质量、安全生产达不到要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。如此行为给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方进行赔偿。
乙方固定技术力量达不到合格标准，甲方有权与乙方解除本合同，并要求乙方随时退场。
如果乙方未能遵守项目部的工作安排和施工管理，或者未能按照项目部的质量和工期要求进行安全文明施工，甲方有权解除本合同并要求乙方退场。
6、乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂直运输，由甲方无偿提供给乙方使用。乙方对甲方提供的机具应妥善保管使用，并办理领用签证手续，若丢失损坏，均由乙方照价赔偿。
(二)乙方责任和权利
遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
乙方需确保其技术工人符合国家规定，并持有相应的上岗证书和职业技能操作证。对于特殊工种，必须持有特种作业操作证。若因乙方技工证件不全给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。
服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：
做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》、交纳社会_____并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇。
8、为其施工人配备必要的_____和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。
9、在甲方未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
10、由于乙方的违章操作和指挥，导致了质量事故并需返工。对此，乙方应无条件承担由返工所产生的人工、材料、机械等损失费用。
七、违约责任：
本协议一经签约，双方须共同遵守，不得违约。任何一方无充分条件违约或毁约，支付守约方合同总价5%的违约金。
2、如乙方未能按照合同规定完成工程，每逾期一天乙方需向甲方支付工程款总额的_____%作为违约金。
乙方应严格按照合同约定的安全质量标准施工，如因质量未能达到验收标准的，乙方按承包的总面积_________每平米______元向甲方承担违约责任。如因质量不合格造成返工的，材料费、人工费均由乙方负责，由此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
若乙方在施工过程中出现废料，应及时采取措施进行清理、回收和再利用，不得任意浪费。如发现有浪费情况，乙方应向甲方支付相当于以上材料款金额的______%作为违约责任赔偿。
由于甲方原因导致乙方无法再进行施工，乙方有权要求甲方赔偿损失，结算清所完成的工程费用，并退还保证金，要求退场终止合同。
6、若甲方由于材料不足或资金不足等原因导致承包方遭受经济损失，甲方需负起相应的赔偿责任。
八、争议的解决方式：
甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，可自行协商解决，协商不成的，可向该工程所在地_________法院提起诉讼。
九、合同的效力
本合同自双方签署并盖章之日起生效，直至工程竣工验收、工程价款结清后自动失效。
十、未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。
甲方(签字/盖章)：__________________________
代表人：_____________________________
身份证号：_________________________________
联系方式：_____________________________
乙方：(签字/盖章)：______________________
代表人：_______________________
身份证号：_______________________________
联系方式：_____________________
签订时间：年_________月_________日
⬗ 工程安装承揽合同 ⬗
甲方：_________（以下简称_________）
乙方：_________
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、承包形式：包工包料
四、工程内容
_________
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取。
九、为确保工程进度，甲方委托乙方供应工程所需设备材料。所有使用的设备材料必须具有合格证，并将在决算书中进行编码记录。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、如本合同履行过程中发生争议，双方当事人应协商解决，也可申请有关部门进行调解；如协商或调解未能达成一致，双方当事人可以选择以下第_________种方式解决：。
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方（签章）：_________? 乙方（签章）：_________
法定代表人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________
委托代表：_________ 委托代表：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
帐 号：_________ 帐 号：_________
电 话：_________ 电 话：_________
签订时间：_________年___月___日 签订时间： _________年___月___日
协议签订地：_________ 协议签订地：_________
-
更多精彩工程安装承揽合同内容，请访问我们为您准备的专题：工程安装承揽合同
